衣柜制作安装协议书、合同衣柜制作安装协议书、合同
湛江晨鸣生活区衣柜制作安装协议书
发包人:湛江晨鸣浆纸有限公司
承包人:湛江市赤坎区豪骏家具销售部
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就生活区衣柜的制作及安装协商一致,订立本协议书。
一、工程状况
生活区1#、2#宿舍楼合计需做木质衣柜房间数量551间,衣柜类型分为A、B型两种。具体做法见附件一、附件二、衣柜类型及数量见附件三。
施工地点:湛江晨鸣浆纸有限公司生活区宿舍楼
二、标的物价款
1、衣柜...
衣柜制作安装
书、
湛江晨鸣生活区衣柜制作安装协议书
发包人:湛江晨鸣浆纸有限公司
承包人:湛江市赤坎区豪骏家具销售部
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就生活区衣柜的制作及安装协商一致,订立本协议书。
一、工程状况
生活区1#、2#宿舍楼合计需做木质衣柜房间数量551间,衣柜类型分为A、B型两种。具体做法见附件一、附件二、衣柜类型及数量见附件三。
施工地点:湛江晨鸣浆纸有限公司生活区宿舍楼
二、标的物价款
1、衣柜综合单价:
综合单价包括制作、安装、保修期内的维修等所有费用,其中材料费包括木质板材及铝合金拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣杆、铜质金属锁、不锈钢螺丝、木线等全部的附属配件,其中安装费包括现场测量衣柜洞口尺寸、衣柜板材加工、五金和锁等配件的安装、运输费、现场整体拼接费及二次搬运费、上楼费、物品保管保洁费等其它不可预见费用;综合单价为含税开票价,税票为普通营业税票或工程税票。
?A型衣柜综合单价组成
品名规格 单位 数量 单价 金额(元) 备注 18mm三胺木纹面板 ? 8 40 360 5mm三胺木纹面板 ? 2.1 25 52 13cm铝合金拉手 个 4 8 32
不锈钢铰链 个 8 12 96
不锈钢挂衣杆 条 1 10 10
铜质金属锁
不锈钢螺丝 支 120 0.3 36
木线 米 28 1 28
其它附属配件
合计人工费 120
运输费 20
保修期内维修费 10
税金 36
综合单价 800元
第 1 页 共 7 页
B型衣柜综合单价组成
品名规格 单位 数量 单价 金额(元) 备注 18mm三胺木纹面板 ? 8.2 45 369 5mm三胺木纹面板 ? 3.8 25 95 13cm铝合金拉手 个 6 8 48
不锈钢铰链 个 12 12 144 不锈钢挂衣杆 条 1 15 15
铜质金属锁 1 6 6
不锈钢螺丝 支 130 0.3 39
木线 米 38 1 38
其它附属配件
合计人工费 160
运输费 25 保修期内维修费 10
税金 47
综合单价 ,996元
2、衣柜的类型、数量及合计价款如下表
序号 单体工程 衣柜类型 综合单价(元) 数量 价款(元) 备注
衣柜具体数量由
乙方现场核对,结A型衣柜 800 284个 227200 算按核对后的数1#宿舍楼1-40量×综合单价 1 轴1-6层、41-49衣柜具体数量由轴5、6层 乙方现场核对,结B型衣柜 987 106个 104622 算按核对后的数
量×综合单价
衣柜具体数量由2 2#宿舍楼 A型衣柜 800 131个 104800 乙方现场核对,结
第 2 页 共 7 页
算按核对后的数
量×综合单价
衣柜具体数量由
乙方现场核对,结B型衣柜 987 30个 29610 算按核对后的数
量×综合单价
合计 ,466232.00元
三、技术要求
,、柜身、柜门均采用18mm厚的三胺木纹颗粒板,背板用5mm厚的三胺木纹夹心板,施工方式采用现场实际测量洞口尺寸,按照实际测量尺寸工厂定制加工,现场拼接。
2(衣柜边角采用18mm收口线收口,13cm拉手为铝合金材质,挂衣杆、合页材质均为不锈钢,必须保证柜门的开启角度约等于180度,柜门开启后,不得阻碍过厅行人,A型衣柜不安装锁具,B型衣柜柜锁选用铜质金属锁,磁吸采用嵌式安装。
3(根据投标文件中清楚的产品说明及施工组织
作为工程验收标准的一部分。
4(衣柜整体要求美观、坚固、耐用。
5(衣柜尺寸洞口以现场实际测量洞口尺寸为准,施工方现场测量衣柜洞口尺寸后,向发包方提供一份洞口 尺寸测量报告,做为过程检查资料,施工方对尺寸测量报告负全责。
四、施工工期
2#宿舍楼现已具备安装条件,制作及安装工期为20天(以合同签订日为工期起始日),1#宿舍楼根据发包人要求,及时进场施工,不得耽误入住。
五、付款方式
无预付款,每批货到现场付到货衣柜价款的60%(到货数量需?150套),安装完成后付价款的90%,验收合格后,签订验收报告,乙方向甲方提交决算申请书,由甲方按照合同及招标文件进行决算,付至结算款的95%,留5%的决算款作为保修金。
六、保修期限
自验收合格之日起,保修期限为一年。承包人应在接到维修通知之日后7天内派人免费维修。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人修理,保修费用从质保金中扣除。
七、安全文明施工条款
施工单位应对本工程制定相应的安全条款,要对职工进行安全教育,凡因违反安全措施而造成的罚款,人身伤亡事故,均由施工单位负责。遵循发包方公司的#管理
#,严禁出现偷盗、毁损等行为,发现一次全厂通报并按公司管理制度处罚款200元,造成刑事责任的,由公安部门处理。施工单位需及时处理安装过程中产生的垃圾,发包方有权对现场垃圾处理不及时进行处罚。
八、其他条款
1. 在安装过程中,发包方不提供食宿,施工方现场使用水电免费,但要配合发包方正确做好
,在接电之前需得到发包方的同意。
2、递交投标文件时,递交的板材及全部五金配件的样品,作为工程验收的标准。
第 3 页 共 7 页
3、合同履约金为2万元,衣柜全部安装完成后,发包方一次性退还给承包方;若合同履约过程中,承包人发生违约,发包方有权将合同履约金不退还给承包方。
4、争议解决:双方约定,在履行合同过程中产生争议时,
(1)请建设行政主管部门调解。
(2)采取第 1 种方式解决,并约定向市仲裁委员会提请仲裁。
(3)双方未达成仲裁协议的,可向市人民法院起诉。
发包方:湛江晨鸣浆纸有限公司 承包方; 湛江市赤坎区豪骏家具销售部
经办人: 经办人:
日期: 日期:
第 4 页 共 7 页
第 5 页 共 7 页
第 6 页 共 7 页
附件三、
生活区宿舍楼衣柜的类型及数量
序号 单体工程 衣柜类型 尺寸规格 数量 备注
尺寸及数量以现A型衣柜 570*850*2460mm 284个 1#宿舍楼1-40场实际测量为准 1 轴1-6层、41-49
尺寸及数量以现轴5、6层 B型衣柜 350*1600*2460mm 106个 场实际测量为准
尺寸及数量以现A型衣柜 570*850*2460mm 131个 场实际测量为准 2 2#宿舍楼 尺寸及数量以现B型衣柜 350*1600*2460mm 30个 场实际测量为准
第 7 页 共 7 页
本文档为【衣柜制作安装协议书、合同】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑,
图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。