岩土工程、水文地质勘察工程测量物探合同

岩土工程、水文地质勘察工程测量物探合同 GF-2003-0112 建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察,含凿井, 工程测量、工程物探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: ,由勘察人编填, 勘察证书等级: 发包人: 勘察人: 签订日期: 2003年 月 日 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 发包人: 勘察人: 发包人委托勘察人承担: 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定～结合本工程的具体情况～为明确责任～协作配合～确保工程勘察质量～经发包人、勘察人协商一致～签订本合同～共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 工程建设地点: 1.2 1.3 工程规模、特征: 1.4 工程勘察任务委托日期: 1.5 工程勘察任务,内容,与技术要求: 1、查明地层分布情况～尤其应查明基础下软弱和坚硬层分布～提供各岩土层的物理力学性质,2、查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见和稳定水位,3、对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价～提出各岩土体的地基承载力特征值,论证使用天然地基的可行性～对持力层选择、基础埋深等提出建议,4、预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征～提供计算变形所需的计算参数,5、对不良地质作用的防治提出意见。 1.6 承接方式: 1.7 预计勘察工作量: 第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料～并对其准确性、可靠性负责。 2.1 提供本工程批准文件,复印件,、以及用地,附红线范围,。 2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 6 份～发包人要求增加 -1- 的份数另行收费。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费及付费方式。 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工～ 天内提供最终的勘察成果资接到上述第二条约定的文件资料后 料。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准～如遇特殊情况,变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等,时～工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察收费为 。 4.2.2提交勘察成果资料后10天内并开具正式发票～发包人应一次付清全部工程费用。 第五条:发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时～必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求～并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2发包人如不能提供详细的地下管网图～则应为勘察人指出地下管网位置～并对其准确性负责。 5.1.3发包人应为勘察人提供三通一平的施工条件～如水塘中的钻孔孔位不能进行排水、清淤处理～则该部分工作量应按照4.2.2条计取费用。 5.1.4发包人应及时为勘察人提供并协调解决勘察现场的工作条件和出现的问。 5.1.5 勘察过程中的任何变更～经办理正式变更手续后～发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺,方法,、专利技术和合理化建议～未经勘察人同意～发包人不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。 5.1.7 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责 -2- 任。 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察～按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料～并对其负责。 5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格～勘察人应负责无偿予补充完善使其达到质量合格,若勘察人无力补充完善～需另委托其他单位时～勘察人应承担全部勘察费用,或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时～勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外～并根据损失程度向发包人支付赔偿金～赔偿金按国家有关规定办理。 5.2.3 在工程勘察前～提出勘察纲要或勘察组织设计～派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 5.2.4 勘察过程中～根据工程的岩土工程条件,或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件,及技术规范要求～向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见～并办理正式变量手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员～应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度～承担其有关资料保密义务。 5.2.6勘察人在勘察过程中～应做好勘察现场的安全防护工作～由于勘察工作操作的原因所发生的一切安全事故均由勘察人承担。 5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条:违约责任 6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格～不能满足技术要求时～其返工勘察费用由勘察人承担。 6.2 合同履行期间～由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时～发包人应向勘察人支付所完成工作量的工程款以及勘察人因此造成的损失费。 6.3 发包人未按合同的规定时间,日期,拨付勘察费～每超过一日～应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金。 6.4 由于勘察人原因未按合同规定时间,日期,提交勘察成果资料～每超过一日～应减收勘察费千分之二。 -3- 第七条:本合同未尽事宜～经发包人与勘察人协商一致～签订补充协议～补充协议与本合同具有同等效力。 第八条:勘察约定事项: 无 第七条:本合同在履行过程中发生争议～由双方当事人协商解决～协商不成的按下列第 一 种方式解决: ,一,提交长沙市仲裁委员会仲裁, ,二,依法向人民法院起诉。 第八条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效,按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案,发包人、勘察人认为必要时～到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后～本合同终止。 本合同一式 陆 份～发包人 肆 份、勘察人 贰 份、。 发包人名称 勘察人名称 (盖章) (盖章) 法定代表人,签章, 法定代表人,签章, 委托代理人,签字, 委托代理人,签字, 发包人住所: 发包人住所: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: E—Mail: E—Mail: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: -4-