拆除合同范本

第PAGE2页共NUMPAGES2页拆除范本拆除合同范本1甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。(一)拆除任务：黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。(二)拆除范围：配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。(三)拆除期限依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月日至年月日，历时天。(四)付款方式：甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。(五)乙方权利及义务：1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。2、制定详细的施工方案及安全措施。3、负责拆除现场的安全及文明管理。4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。(七)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。(八)本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日拆除合同范本2甲方：乙方：卷闸门厂为销售有限公司拆除办公大楼二楼楼顶大型户外广告牌。经甲、乙双方协商，达成如下协议：一、广告牌位于甲方办公大楼二楼楼顶，长___米，高___米，面积___平方米。二、广告牌拆除工时费人民币肆仟元整，甲方在乙方拆除施工结束并经甲方验收合格后一次性付给乙方，拆除广告牌的其它相关费用由乙方自行负担。三、乙方在施工中，不准损坏办公大楼整体结构、表面装修、顶部防水等，如有损坏，负责维修或赔偿。四、乙方在拆除广告牌的施工中，要严格按照安全操作规程施工，承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任，承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任，乙方必须办理安全施工的相关意外保险。五、甲方为乙方拆除广告牌提供施工用电和施工吊车，如发生相关联的施工安全问题，由乙方负责。六、乙方施工工期为一个月，自签订合同之日起计算，如遇风、雨天等不可抗力的因素可顺延。七、本合同具有法律效力，违约方承担一切责任。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。九。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日拆除合同范本3协议单位：甲方：上海城建市政工程（集团）有限公司分公司乙方：为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家和地方有关法规规定，明确双方的安全生产责任，确保设备拆装（租赁设备吊运作业）安全，双方在签订设备拆装（租赁）合同的同时，签订本协议。一、承包作业项目：1、作业项目：2、施工地址：3、承包方式：包拆装，包运输，包吊运作业二、本协议期限：1、年月日至年月日止。2、自设备、人员进场之日起至工程竣工且设备、人员退场止。三、协议内容：1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产方针、政策，严格执行有关劳动保护、安全生产法律、法规、规定和。2、甲、乙双方必须按国家规定设立项目体安全管理组织机构，配备相应的专兼职安全管理人员，建立安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩考核制度、安全生产资金保障制度、生产安全事故报告处理制度和各工序的作业指导书、各工种的安全操作规程等等。3、乙方在施工作业前，应按照甲方的施工要求，编制专项施工组织设计，经甲方批准同意后，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。4、甲、乙双方的有关负责人必须认真对各自单位的职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。5、施工前，甲方应对乙方的施工负责人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求。甲、乙双方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。另外，根据施工内容特点，甲、乙双方应对相关作业管理人员做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。6、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全生产工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全生产规定。甲乙双方应经常联系、相互协助检查和处理施工过程有关的安全生产工作，共同预防事故发生。7、施工期间，乙方必须严格执行和遵守甲方的安全生产规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，乙方必须根据甲方要求进行整改，如甲方未按安全生产规定、制度安排生产，乙方有权不听从指挥。8、甲、乙双方必须按照国家规定发放个人防护用品；施工过程中，施工人员必须正确佩带和使用个人防护用品；甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。9、甲、乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设备、操作设施、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同甲方、监理共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的概有擅自使用方负责。11、乙方在施工期间所使用的各种设备及工具经乙方自检后必须报请甲方复验，经甲方验收通过后方可进场使用。乙方所进设备或工具，包括乙方自备、由甲方提供的以及向外单位租赁的设备或工具。乙方使用的验收合格后的各种设备或工具必须严格按照安全操作规程。如在使用过程中，由于违章操作、使用不当等各种因素造成伤亡事故，均有乙方负责。12、甲乙双方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需拆除更动，必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员均由于由该方人员及其单位负责。13、特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业安全技术考核站培训考核后持上岗证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，其中吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。14、甲、乙双方必须严格执行各类防火防暴制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定应及时向甲方提出；甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路，造成后果均由乙方负责。16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和已知障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。18、乙方在签订施工合同后应自觉地向所在地安全生产监督管理部门办理告知备案手续。19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按国务院及上海市有关事故报告规定在事发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）安全生产监督管理部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用按责任，甲、乙双方协商解决。20、乙方必须执行《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-20某某）规范，无条件的配合甲方创建各级安全标准化管理达标工地。21、本协议规定的各项条款适用于立协单位双方。如遇有同国家和上海市的有关法规不符，按国家和上海市的有关规定执行。22、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执二份，送区（县）安全生产监督管理部门及有关部门各一份备案。23、本协议同工程合同正本同时生效，于工程竣工验收工完场清后失效。甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故由违约方承担一切经济损失。24、其他未尽事宜。甲方乙方单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）负责人：（签名）负责人：（签名）日期：日期：公司主管部门：（盖章）负责人：（签名）签字日期：拆除合同范本4甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基泰国贸展厅拆除部分工程事宜协商一致，订立本合同。一、拆除工程概况：工程名称：基泰国贸大世界E1区工程地点：基泰国贸院内拆除内容：根据甲方提供图纸与原建筑物不符部分二、拆除物的归属及处属方式：拆除物带有钢筋的砼由甲方拆除钢筋，钢筋归甲方所有，工地内拆除的建筑垃圾由乙方负责外运，外运地点由乙方负责。三、拆除要求1）拆除方式为保护性拆除，拆除措施为人工机械结合拆除。拆除作业根据拆除工程的结构特点执行相应的拆除规程和安全规定，确定符合安全环保的作业标准和要求。2）遇有六级以上的风力、大雪、雷暴雨、冰雪恶劣气候影响施工安全时，禁止露天作业。3）采用机械人工拆除应遵守国家有关安全技术和机械设备管理的规定。四、拆除工期自合同签订之日起，十日之内完成，因不可抗力造成的事件由双方协商解决。五、合同价款与估算本工程议价工程：合同价款为工程拨款方式为拆除工程量进行至50%时拨合同款的40%，工程完工前拨付造价的85%，验收后3日内工程款付清。六、验收：工程完成后10日内，甲方应提供相关单位对工程完工情况进行验收，并出具验收报告，甲方在收到乙方验收申请后5日内，不组织验收，视为验收合格。七、双方权利和义务1）甲方提供施工图纸、水、电、道路畅通，地下隐蔽管道位置。2）对乙方违章作业甲方有权制止并要求停工。3）拆除作业前取得相应的拆除工程施工许可手续。4）乙方有权拒绝甲方的违章指挥。5）乙方有严重危及乙方生命安全的紧急情况时，乙方有权采取避险措施。6）乙方应全面了解图纸资料，做好应急救接方案。7）清运渣土的车辆应封闭或覆盖。八、合同变更和解除1）双方协商一致可以书面形式变更或解除合同。2）发生下列情形之一的，无过错方可解除合同。A、因不可抗力无法实现的B、甲方未按合同支付工程款的，经催告3日内未支付的。C、拆除作业不符合合同约定拆除内容九、争议解决：本合同履行过程中发生纠纷，双方应协商解决协商不成:可提交仲裁或向高密人民法院诉讼。十、合同效力：1、由甲乙双法定代表人签字盖章生效，合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，如补充协议与本合同不一致，以补充协议为准。2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）某某年某某月某某日拆除合同范本5委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：____区____街____单元____室二、形式结构：____层式____室____厅____厨____卫三、工程项目：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设8080瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面2540铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺3030瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设3030瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，20某某年4月__日至20某某年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。拆除合同范本6委托方：（甲方）受托方：（乙方）一、甲、乙双方在自愿公平、互惠互利的基础上，就甲方经双方友好协商签订合同。1、工程名称室内拆除工程2、承包范围：甲方委托乙方对室内甲方所指定的拆除项目进行安全拆除工作及产生垃圾的清运工作3、工期为天4、工程造价为元人民币（含正式税票）二、乙方责任1、听从甲方的一切合理安排，拆除达到甲方满意为止；2、及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并清运；3、施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，避免甲方房屋和其他财产的损失；4、施工中严格执行施工规范，质量标准，安全操作规程，防火规定、安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。5、未经甲方允许不准将与施工人员无关的其他人员带入施工现场。三、付款方式：室内装修拆除完毕，垃圾清理完毕，工程完工验收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方开具正式税票。四、安全：为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”。的安全生产方计，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规、强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法，从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。乙方在施工过程中必须采取严格的安全措施，承担因安全措施不当造成的工程事故，人身伤亡等责任，并承担全部费用。与甲方无关。五、违约责任：任何一方不得擅自解除或变更合同，否则视同违约，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。六、其它1、本合同未尽事宜，双方另行协商。2、本合同的注解，附件，补充协议是本合同的组成部分，与本合同效力同等。3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方代表人签字后生效。甲方：年月日乙方：年月日拆除合同范本7甲方：乙方：依照《中华民共和共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的广告牌拆除工程这有关事宜，达成如下合同：1、工程名称：广告牌拆除工程2、工程范围：乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工期完工;乙方自行承担全部费用。3、工程验收合格的标准：(1)拆除范围内的所有设施、设备等全部拆除并全部清理外运，场地平整且无建筑垃圾无设施设备无杂物等;(2)乙方完成本合同约定的其他义务。4、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容(包括但不限于以下内容)：拆除施工前拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设备;拆除双方约定范围内的所有与广告牌有关的设施设备;较大物料的二次破碎;拆除施工完成后场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树林等的防护;降噪环保所采取的正当手段的必要措施;拆除垃圾的清理外运等。5、拆除施工的工期要求：自双方订立本合同之日起______个工作日内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。6、拆除废旧钢铁，补充工人工资。7、乙方必须派有经验的专职安全员进场做好安全生产的监督、管理工作，严格按照有关安全法律法规开展拆除施工，完善安全管理体系，针对本项目的特点制定安全保证措施，建立应急救援预案，确保拆除施工在安全的状态下进。8、甲方义务：(1)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调;(2)按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。9、乙方义务：(1)拆除作业时乙方必须遵守国家的有关法律法规及行业规范;(2)拆除施工前，乙方必须针对本拆除工程编制切实有效的《拆除施工组织设计》及详细的《拆除施工安全生产措施》以保证拆除施工的安全作业;(3)保质按期完成所有的拆除施工任务;(4)拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查;按甲方要求调整或更抽象派遣进驻的所有工作人员;(5)乙方在拆除施工过程中应严格执行以上承诺的所有内容并自行承担可能发生的事故责任。10、违约责任：(1)乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度，由于乙方原因迟延工期时，乙方按每日人民币壹仟元(1000元/天)向甲方支付违约金(乙方许可甲方无条件从乙方交纳的履约保证金中扣除);(2)乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个工作日时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返还。11、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工同自动解除。12、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份。具有同等的法律效力。13、本合同自双方答案盖章之日起生效。甲方(签章)：乙方(签章)：年月日拆除合同范本8甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条拆除范围拆除工程地点：佛山市南海区五圣河（桂澜路以东，宝翠北路以西）具体范围详见《佛力估字[20]第145号》资产评估报告书。第二条质量标准1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础（拆至闸室底珠基标高—1.3米处，详见附图），附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处（包含用拆除物残渣回填），并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。第三条工期1、施工总工期：15日历天（从合同签订之日算起）2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。第四条拆除项目成交价大写：第五条支付方式该工程是通过佛山市南海公有资产流转服务有限公司（以下简称组织交易机构）公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。第六条履约保证金1、人民币10万元（包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等），乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金（不计算利息）。第七条甲方的责任及义务1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。第八条乙方责任及义务1、安全责任（1）乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。（2）负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。（3）负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。（4）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。（5）接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。（6）违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。（7）出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。（8）严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。（9）中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单，购买不小于10人的意外险。2、环保责任（1）制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按照施工方案规定执行。（2）拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。（3）拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。（4）拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。（5）渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。（6）渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。（7）在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责。（8）乙方必须按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部门的监督。3、文明施工（1）乙方应作好文明施工及消防准备工作。（2）乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。（3）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。（4）乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。（5）乙方协助甲方办理拆除备案手续。（6）在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。（7）本工程不允许采用爆破拆除，只能采用人工或机械（离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除），做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动，可能对周边房屋有影响，开工前必须对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。（8）中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活。第九条违约责任1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格的质量标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用，若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验，如发现乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行委托管养或者维修单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。3、工期误期赔偿费（1）本招标工程要求乙方按中标工期完成。（2）若因乙方原因造成工期延误的，则工期每延误一天，甲方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。（3）若乙方安全管理不到位，存在安全隐患的，甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担保金里扣减。（4）施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽，如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元（以照相为准），累计后在履约担保金里扣减。第十条争议的解决凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交南海区人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不会因此而改变。3、不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第十二条合同生效1、本合同自双方签章之日起生效。2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。3、本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。第十三条其他约定条款甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日拆除合同范本9甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：甲方将连坑村旧礼堂，及二层砖木结构房一座大约面积1500平方米。承包给乙方拆除施工。经双方协商订立以下合同：一、结算方式：甲方以旧料折算乙方拆房工资。甲方不再支付任何费用。二、乙方在拆房期间，必须加强施工现场管理。做到安全施工，如施工过程发生一切安全事故，均由乙方自行负责，并承担相应的责任和一切经济赔偿。三、乙方应在20天内完成，乙方在拆房期间应做好警示标志和防护措施，确保周围行人安全。四、乙方在开工前，甲方应把房内所有东西搬空，并负责协调周围村民工作，如遇村民阻碍致使乙方派出的工人无法正常施工，其延误工期及误工费用均由甲方负责承担。五、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。六、本合同经甲、乙双方签字之后立即生效。甲方代表：乙方代表：年月日拆除合同范本10甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙第二条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、项目经理：第三条：甲方职责1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。5、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。第四条：乙方职责1、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。4、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。5、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。第五条：安装、运输、拆除标的第六条：设备装拆的付款方式：第七条：违约责任：1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合同法有关规定处理。2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担1000元的`违约金。第八条：其它：第九条：装拆时间年月日至年月日第十条：依据《中华人民共和国安全生产法》规定，双方另订安全协议。第十一条：本合同一式份，双方各执份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：电话：电话：签约日期：年月日拆除合同范本11承租单位:(以下称甲方)出租单位:(以下称乙方)根据工程需要,经甲、乙双方共同协商，自年月日起，甲方租用乙方的型塔吊，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全协议书，双方共同遵守。一、甲、乙双方应共同执行国家和市有关起重机吊装机械的安全管理规定。二、乙方必须保障塔吊的完好和安全，按照塔吊生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除。三、甲方依据乙方提供的设计方案，负责塔基塔吊基础的制作，经双方验收合格签后可进行塔吊安装，塔吊安装完毕后，经公司验收合格方准投入使用。使用过程中，甲方应负责塔吊基础的检查、维护。如因基础造成塔吊倾翻出轨等事故由甲方负责；如因乙方提供的资料不准确造成事故，由乙方负责。四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线（缆），人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。五、塔吊需要顶升、拆除作业时，甲方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行。六、塔吊与结构锚固时，甲方按要求提供锚固定位置，搭设锚固操作平台和通道，保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前，甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时，甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。八、塔吊司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理，甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备，并不得在塔吊作业中切断电源。十、塔吊的安全管理由乙方负责：吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。十一、乙方司机应参加甲方的安全教育并认真听讲和执行。十二、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。十五、塔吊司机有权拒绝违章指挥。十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任匀由乙方承担。十七、乙方应保证塔吊在使用中不影响甲方的安全达标活动。十八、吊装作业中发生事故时，甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。十九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。二十、本协议有效期：自签定之日起至塔吊退场后终止。二十一、本协议未尽事宜，凡属国家、市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，甲、乙双方可协商补充。二十二、需补充的条款，由双方协商后另外补充说明。甲方代表签：乙方代表签：（盖章）（盖章）年月日年月日拆除合同范本12甲方：身份证号：电话：乙方：身份证号：电话：甲方就项目（汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内），现将该工程拆除事宜承包于乙方，双方经平等协商一致，达成如下合同：一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。最终拆迁面积据实结算，每平方价格为元。总价元整（最后以房屋实际面积据实结算）。2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。二、工程拆除期限本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响，工期顺延。三、甲方的权利义务1、享有按照本合同约定至收费的权力。2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突发事件，确保乙方拆除工程中顺利实施，且不得延误。7、甲方保证将门窗、防盗网完整的房屋交给乙方拆除。8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除，若乙方不能按工期履行，则甲方有权无条件解除合同，且安全保证金不予退还乙方。四、乙方的权利及义务1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有权及处理权。2、按照本合同约定向甲方交纳费用。3、按照相关组织机械，人力对本合同约定的工程实施拆除并保证施工安全。后有的财物被盗，人员伤亡与甲方无关。4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付，甲方不负责任何拆除人员的劳务费。五、付款方式1、乙方签订协议之日起，向甲方支付拆除保证金，此保证金待工程完毕，既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故等各种纠纷，待处理完毕后，拆除工程经甲方验收合格退还保证金。本工程所有安全责任事故，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。2、签订合同时，乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米50%残值价格（人民币）除工程量达到50%（人民币）元。3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用，乙方拆除范围内的所有残值所有权全部归还乙方享有，以作为乙方拆除施工费用。六、合同生效及争议解除1、本合同签订后，双方承诺信守合同。如有违反合同约定者，由违约方负责赔偿对方双倍损失，如遇不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方可提前解除合同。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，由双方平等协商处理，如协商不成，由双方依法诉讼解决。甲方（签字）：乙方（签字）：20年3月28日拆除合同范本13甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);四、工程工期：进场后140天;五、费用结算：1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;3、上车费按30元/吨计算;4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。六、技术要求：1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。七、甲、乙双方的权利和义务甲方的权利和义务：1、甲方向乙方提供住宿和水电费;2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;5、乙方进场后，由甲方作技术指导。乙方的权利和义务：1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;5、进场人员必须有国家发放的操作证;6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。八、安全责任1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。甲方：乙方：联系电话：联系电话：年月日拆除合同范本14甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，签订本协议，以兹共同遵守。一、拆除标的及范围二、拆除要求及工期1、甲方明确拆除范围、时间；2、乙方负责制定施工方案（包括施工方法、安全措施、环保措施），经甲方审核后，严格按照施工方案组织实施；3、乙方全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方通报工程查处有关事项；三、安全责任1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程，按照甲方工期要求，组织现场施工；2、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正；3、违犯安全操作规程而造成的意外事故，由乙方自负。四、合作费用及支付方式工程总承包价为元，四、不可抗力1、不可抗力指战争、严重水灾、火灾、台风、地震等人力不可抗拒因素而造成的延误和影响；2、当甲乙双方因不可抗力而造成协议无法履行时，履行协议时间将予以顺延；3、甲乙双方中一方因不可抗力原因不能履行本协议时，应及时通知对方，取得对方认可后，本协议可以不履行或部分履行，并免于承担违约责任。五、违约责任1、甲方应按照协议支付相关费用，迟延一天，应向乙方支付迟延金额部分千分之一的违约金；2、乙方应按照协议要求按期保质完成拆除工程，如延误工期，每天处罚工程总价千分之一的违约金，并承担甲方因此而造成的其他损失。六、其他1、本协议自双方签字之日起生效；2、本协议在执行期间，应本着相互信任、相互配合的原则，对拆除工程中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订补充协议，所有补充协议与本协议具有相同的法律效力。3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：20某某年月日2022年月日拆除合同范本15甲方（发包人）：乙方（承包人）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就拆除大厦楼临建办公室事宜达成一致，为明确双方职责，保证清拆工作顺利进行，特签订合同如下：一、工程项目清理拆除大厦楼办公室所有的临时建筑，拆除房屋建筑面积约200平方米。二、合同价格合同总承包价为人民币：贰万壹仟捌佰柒拾捌元（21878.00元）。三、付款方式房屋拆除清理完毕通过验收后一次性付清。四、合同工期工期自20年03月20日开始，14天内完成。施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。五、双方约定1、乙方承揽的拆除临建房屋，必须按照甲方指定的范围实施拆除作业，包括所有建筑物、构筑物及一切设施，拆至室内地坪面止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归甲方所有，乙方不得擅自处理。2、房屋拆除开工前，乙方应编制拆除工程施工方案及安全技术措施，应落实项目负责人、安全管理人员并在拆除现场设置临时办公室，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人、技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开，必须要有施工管理人员留在拆房现场指挥拆除作业。4、拆房施工人员必须遵纪守法，服从统一管理。遵守治安管理相关规定。进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。5、拆除工程现场必须设置维护封闭、设置明显的警告牌。拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，应先拆除非承重结构，后拆除承重结构；不得立体交叉拆除作业。6、乙方要做好现场文明施工，拆除的建筑材料必须按甲方指定地点堆对整齐，瓦砾杂物不准散置、乱堆乱放，确保通道的畅通。7、从本合同签订之日起至拆房完毕经甲方验收合格前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆房过程中如出现拆房人员或者其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担。8、如乙方在拆除临建施工中未履行本合同的约定造成人员伤亡，由此给甲方造成经济损失，乙方应当承担赔偿责任。六、合同生效本合同一式四份，双方各执二份、具有同等法律效力。本合同经双方代表签字、盖公章后生效。甲方（盖章）：代表签字：乙方（盖章）：代表签字：签字日期：