市87中学水电增容及改造工程—低压供电线路改造项目
市87中学水电增容及改造工程—低压供电线路改造项目
(2013-4191重新招标)
招 标 单 位:广州市第八十七中学
招标代理单位:广州筑正工程建设管理有限公司
日 期:2013年 9月
1
目 录
第一章 投标须知 ................................................................................................................ 3
一、投标须知前附表 ......................................................................................................... 3 二、投标须知通用条款 ...................................................................................................... 6 (一)总则 ...................................................................................................................... 6
(二)招标文件 ................................................................................................................ 7 (三)投标文件的编制 ...................................................................................................... 9 (四)投标文件的递交 .................................................................................................... 15 (五)开标、评标、定标及
签定 ................................................................................ 17 第二章 开标、评标及定标办法 .......................................................................................... 19
一、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法 .............................................. 19
(一)总则 .................................................................................................................... 19 (二)开标评标办法程序和细则 ...................................................................................... 22 第三章 合同条款 .............................................................................................................. 31
第四章 投标文件格式 ....................................................................................................... 48
第五章 技术条件(工程建设标准) ................................................................................... 63
第六章 图纸及勘察资料 .................................................................................................... 66
第七章 工程量清单 .......................................................................................................... 67
第八章 招标控制价 ............................................................................................................................... 68
2
第一章 投标须知
一、投标须知前附表
项条款号 内容 说明与要求 目
招标人(即发包人):广州市第八十七中学
招标代理: 广州筑正工程建设管理有限公司 1 1 定义
单位: 广州市海珠建筑设计院
监理单位: /
市87中学水电增容及改造工程—低压供电线路改造项目2 2.2.1 工程名称 (2013-4191重新招标)
3 2.2.2 建设地点 黄埔区黄埔东路3013号广州市第87中学范围内
本工程施工内容主要是砌筑电缆沟、安装电缆套管、修建电缆工
作井、敷设低压电缆及配电箱、外运余土等。
敷设电力电缆 VV22-3*185+1*95mm?(152米);敷设电力电缆 4 2.2.3 建设规模 VV22-4*25+1*16 mm?(311米);敷设电力电缆 VV22-3*240+1*120
mm?(135米);电力电缆 VV22-3*120+1*70 mm?(110米);配电
箱3台;预计发包价562220.69元。(具体按招标图纸及工程量
清单所含内容)
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价5 2.2.4 承包方式 包干、项目措施费包干。
6 2.2.5 质量标准 合格
本工程施工内容主要是砌筑电缆沟、安装电缆套管、修建电缆工
作井、敷设低压电缆及配电箱、外运余土等。
敷设电力电缆 VV22-3*185+1*95mm?(152米);敷设电力电缆 7 2. 招标范围 VV22-4*25+1*16 mm?(311米);敷设电力电缆 VV22-3*240+1*120
mm?(135米);电力电缆 VV22-3*120+1*70 mm?(110米);配电
箱3台;预计发包价562220.69元。(具体按招标图纸及工程量
清单所含内容)
8 2.2 工期要求 2013年 月 日计划开工,施工总期:60日历天。
9 3. 资金来源 财政资金
投标人资
质等级及
10 项目负责详见本工程招标公告
人等级要
求
资格审查资格后审方式,本项目为非电子评标,投标人须按照招标文件要11 方式 求提交纸质文件,资格审查以纸质文件为准。
报价以及工程量清单计价,按国家、省有关计价规范执行。纳入年度审计
单价和总项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该12 13.1 价计算方政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的
式 项目)。
3
项条款号 内容 说明与要求 目
投标有效13 15.1 90日历天(从投标截止之日计起) 期
1收取方式:
方式一:由交易中心代收。
14 16 投标担保 2.投标担保额度:1万元(在招标过程中不可调整)。
3.缴纳时间:递交投标文件开始时至开标前。
4、投标担保的相关事宜详见招标文件16款。
领取招标
15 7.5 文件及图由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
纸
时间:自招标公告发布之日起具备现场踏勘条件; 16 5.1 踏勘现场 方式:招标人不集中组织,由投标人自行踏勘;
现场详细地点:黄埔区黄埔东路3013号广州市第87中学范围内
1.方式:网上答疑:
2. 投标人质疑期限:在投标截止日期前10 日
3.招标人澄清、修补或答疑期限:在投标截止日期前7 日 17 8.1 招标答疑 4. 进入到提问区域的密码为123456
5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。
6、答疑纪要须经招投标监管机构备案后,方可在交易中心网站
“招标答疑”专区发布。
投标文件18 11 投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。两册合编成一本。 的组成
投标文件投标文件密封包封为1包,其中正本一份,副本四份(内含CD-R19 17.1 份数 电子投标文件1 套)。
1、文件的递交起始时间:
2013年10月23日14时30分。截止时间:2013年10月23日投标文件15时30分。 20 19.1 的递交时2.地点:广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号) 间和地点 3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关
信息。
1. 起始时间:
2013年10月23日15时30分。截止时间:2013年10月23日 项目负责16时30分。 21 20.4 人签到时2.地点:广州公共资源交易中心开标室。 间和地点 3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关
信息。
1.开标开始时间:2013年 10 月24日14时30分 开标开始2.地点:广州公共资源交易中心第06开标室。 22 24.1 时间和地3. 上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相点 关信息。
开标评标23 平均值法评标法,不要求编制技术标的1办法
224 30 方式一:中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。 履约担保
本项目招标控制价为人民币562220.69元,其中安全文明施工费招标控制25 为23608.17元, 余泥渣土运输与排放费为36556.99元,投标价3 价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。
4
项条款号 内容 说明与要求 目
26 保修期 按照《建设工程质量管理条例》规定
评标参考计算评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、27 40.3 价的下浮3.5%中通过摇珠机随机抽取。 率
评标委员28 由招标人依法组建评标委员会。 会人数
13.4投标人一旦中标,投标人对招标人提供的工程量清单中列出
的工程项目所报出的综合单价和措施项目费(措施项目费必须单
列,没有单独列出的,视为已经包含在投标报价中),在工程结
算时不得变更,即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发
生变更,中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改
变。但施工招标项目工期超过12个月的,招标人应在招标文件
及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常
变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工合同价款13.4、程招标投标管理办法》第二十四条的规定。 29 的调整办13.5.2 13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价,法 则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整
换算,原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单
中类似项目的综合单价有两个以上,则由招标人按消耗量最少、
管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行
换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按广州市造价
管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算,《广
州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价,由招标人
在招标文件中依法确定计价方式。
建设工程根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二
30 质量检测条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,管理办法 不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的,以此条为准。 广州市本
级财政性如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的,中标无效,31 资金投资招标人依法重新招标。 施工招标
项目
5
二、投标须知通用条款
(一)总则
1、定义
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义:
(1)“招标人”(即发包人)、“项目建设管理单位”(或称“项目代建单位”)、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
(2)“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。
(3)“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
(4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
(5)“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。
(6)“书面文件”指打字或印刷的文件,包括电传、电报和传真。
(7)“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件。
2、招标说明
2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件,通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明:详见招标图纸。
2.4工程施工特点:详见招标图纸。
3(资金来源
本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项
4(合格投标人的条件
详见本项目招标公告
5(踏勘现场
5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘,投标人应充分重视和仔细地进行这种考察,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用
6
由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中,投标人及其代表必须承担那些进入现场后,由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏,以及其他任何原因造成的损失、损坏或
费用,投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
6(投标费用
6.1不论投标结果如何,投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用,招标人对上述费用不负任何责任。
(二)招标文件
7.招标文件的组成
7.1本招标文件包括下列文件,以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要:
第一章 投标须知
第二章 开标、评标及定标办法
第三章 合同条款
第四章 投标文件格式
第五章 技术条件(工程建设标准)(另册)
第六章 图纸及勘察资料(另册)
第七章 工程量清单(另册)
7.2 投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料,或投标文件实质上没有响应招标文件的要求,招标人将按评标办法的规定予以拒绝,并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
7.3 投标人一旦中标,招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。
7.4 发布招标公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。
7
7.5招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。
7.6招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。
8(招标答疑
8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件(包括招标图纸、清单、招标控制价)有疑问的,可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问
提交给招标人或招标代理人,提交问题时一律不得署名。
网上答疑的操作指南为:登陆广州建设交易中心网站?进入“项目招标答疑”专区?通过项目编号或名称找到所需的项目?在上述的答疑时间内点击“提问” ?输入密码(密码为:123456 )进入到提问区域?无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。
8.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问,形成答疑纪要,并经招标监管机构备案后,方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。
8.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。
8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。
8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时,以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。
9.招标文件的澄清与修改
9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2招标文件的澄清或修改在交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。
9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时,以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。
8
9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去,招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示投标时间不延长。
(三)投标文件的编制
10(投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。
11(投标文件的组成:
11.1投标文件由资格审查文件及经济标投标文件组成。
11.2资格审查文件主要包括的内容:
(1)法定代表人证明书,如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书(原件)。
(2)企业资质证书及国家电监会或派出机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》(复印件加盖公章);
(3)投标报价与企业注册资本金的比例满足《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令159号)的规定,投标报价以《广州建设工程施工招标投标书》为准;
(4)建筑施工企业安全生产许可证(复印件加盖公章);
(5)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证及本企业聘书,或项目负责人的相关专业证明(复印件加盖公章);
注:拟委派项目负责人是持建造师临时执业证书的还需提供身份证复印件。
(6)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同一人(复印件加盖公章);
(7)投标人已在广州公共资源交易中心办理IC卡,拟担任本工程项目负责人为本企业(IC卡)中的在册人员(网上打印件加盖公章);
(8)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类)(复印件加盖公章);
(9)投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》(格式见
9
第四章)(原件);
11.3经济标主要包括的内容(以下资料均为原件):
11.3.1投标函部分:
(1)《投标函》(格式见第四章);
(2)《广州建设工程施工招标投标书》(格式见第四章);
4(格式见(3)《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工
的承诺书》
第四章);
(4)余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容:
施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员;
(5)投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人承诺书》(格式见第
四章);
11.3.2投标报价部分:
(1)投标总报价说明;
(2)工程量清单报价表(余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列,并
且不得浮动或改变);其中列表明细如下:
, 工程总价;
, 编制说明;
, 工程概况;
, 工程项目投标价汇总表;
, 单项工程投标价汇总表;
, 单位工程投标价汇总表;
, 分部分项工程报价表;
, 措施项目清单与计价表(一);
, 措施项目清单与计价表(二);
, 其他项目清单与计价表;
, 暂列金额明细表;
, 材料设备暂估价明细表;
, 专业工程暂估价明细表;
, 计日工计价表;
, 总承包服务计价表;
, 规费和税金项目计算表;
10
, 人工、主要材料设备、机械台班价格表
(3)综合单价分析表;
(4)电子文件,包括用Microsoft Excel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表,用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘,所有电子文件不能采用压缩处理。其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致,如有不同,以纸质投标文件为准。
(5)按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》;
(6)其它辅助说明资料。
11.3.3工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及国家、省有关计价规范执行。
11.4投标人应按照招标人提供的工程量清单格式进行编制报价文件。
11.5本项目不是电子资格审查和电子评标项目,所有的资格审查文件和投标文件均需提交纸质文件。投标人应按照壹份正本、肆份副本的份数提交投标文件,正本和副本不一致,以正本为准,并同时提交CD-R盘电子文件一份,与纸质文件同时密封于投标文件内。
12(投标文件格式
12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。
12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如投标文件未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的,经评标委员会审查作废标处理。
13(投标总报价及造价承包和变更结算方式
13.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。
13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单,该清单载于本招标文件第七章中,投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目,视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人将不予支付。
13.3投标人的投标总报价,应是按照投标须知前附表第8项的工期要求,在投标须知前附表第3项的建设地点,完成投标须知前附表第7项的招标范围内已
11
由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用,包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等,不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的,投标人应按照明列的单价或合价的金额报价,未按照规定金额报价的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
13.4投标人一旦中标,投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费(措施项目费必须单列,没有单独列出的,视为已经包含在投标报价中),在工程结算时将不得变更,即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更,中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的,招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。
13.5工程项目实施期间和结算时,招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目,视为新增项目,按以下顺序确定价格:
13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价,则沿用;
13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算,《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价,由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的,如可套取相关定额,则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价)。
13.5.4 如相关定额没有相应子目的,其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的,中标后双方协商约定。
13.6暂列金额、暂估价
13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款
12
项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
13.6.2在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,达到法定招标范围标准的,应由招标人同中标人联合招标,确定承包人和承包价格。
13.6.3在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的,应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。
13.6.4在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定,承包人有法定的承包资格的,由承包人承包,承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的,由承包人分包,招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。
13.6.5在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定,承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的,由招标人另行发包。
13.6.6 在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的,纳入本项目承包人的管理和协调范围,由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任,本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用,并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人将不予支付。
13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备,招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求,或者以事先公开征集的方式提出不少于3
13
个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的,必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级,并且应当符合招标文件的要求。
13.9纳入年度审计项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。
14(投标货币
14.1 本工程投标总报价采用的币种为人民币。
15(投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求,而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期,在延长的投标有效期内,本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16(投标担保
16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金,招标人可委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。
16.2所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。
16.3广州公共资源交易中心代收投标保证金的,其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。
16.4缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。
16.5投标人未按要求递交投标担保的,其投标文件不参与资格审查和评标。
16.6如有下列情况之一的,投标担保不予退还:
16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标标书;
16.6.2中标人未在规定期限内按要求递交履约担保;
16.6.3中标人未在规定期限内签署合同协议。
17投标文件的份数和签署
14
17.1 投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。
17.2除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或增删,如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
17.3投标文件正本应用不能擦去的墨水打印或书写,副本可以是正本的复印件。
(四)投标文件的递交
18(投标文件的密封
18.1投标文件的份数要求:投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。
18.2投标文件的密封要求:投标人应确保投标文件密闭封装为一包,外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。
18.3投标文件的标记要求:外包封上应具有以下标记(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明,由投标人自行填入):
18.3.1 招标人的名称;
18.3.2 “[工程名称]项目投标文件”字样、 投标人名称及加盖投标人公章;
18.4接收投标文件时,如果包封上没有按上述规定密封或加写标志,招标人予以拒绝,并退还给投标人。
19(投标文件的递交和接收
19.1 投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。
19.2投标人应凭以下资料递交投标文件:
19.2.1法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件;
19.2.2《广州建设工程投标报名申请表》。
19.3若出现以下情况,招标人将拒绝接收投标文件:
19.3.1在递交投标文件截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的;
19.3.2投标文件未按招标文件要求密封和标识的;
19.3.3在递交投标文件截止时,投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件、《广州建设工程投标报名申请表》递交投标文件的。
15
19.4 递交投标文件截止前,招标人拒绝接收符合条件的投标文件,投标人可向招标监督机构投诉。
19.5如投标文件不能在接收标书当天开启时,须按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封标室里,开标前再从中心封标室解封、取出。
19.6全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程,视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。
20(投标文件递交的截止时间
20.1投标人应在投标须知前附表第 20 项所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州公共资源交易中心电子评标系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。
20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式,酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3 到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于五家的,招标人将依法重新组织招标。
20.4投标截止时间到达后的一小时内,项目负责人须凭身份证到广州公共资源交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的,该投标文件无效。
21(迟交的投标文件
21.1招标人在本须知前附表第20项规定的投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝并退回给投标人。
22(投标文件的补充、修改与撤回
投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以撤回或22.1
替换已递交的投标文件。
22.3 在投标截止时间之后,投标人不得补充、修改和更换投标文件。
22.4在投标截止后,投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前,投标人不能撤回投标文件,否则其投标担保将被没收,且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。
23.投标信息录入
23.1. 接收投标文件当天,招标人或委托招标代理应将《广州建设工程投标报名申请表》中的信息在广州公共资源交易中心交易服务系统中录入完毕。
16
(五)开标、评标、定标及合同签定
24、开标。
详见第二章开标、评标及定标办法
25(评标过程的保密
25.1 开标后,直至中标公示为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。
25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。
26(投标文件的澄清,计算错误的修正
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法
27(投标文件的评审、比较和否决
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审,资格审查合格的投标人少于5家或评标有效的投标人少于3家的,招标人将依法重新招标。
28(中标通知书
28.1定标后,招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心公示三个工作日。
28.2招标人应当自确定中标人后,向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告;经招投标监管机构备案后,方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发,并经广州公共资源交易中心确认。
28.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人,确认收到。
29(合同协议书的签订
29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
29.2中标通知书发出之日起30日后,中标人未按上款的规定与招标人订立合同,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部
17
分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
29.3非经招标人同意,中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由中标人承担。
29.4招标人支付工程款时,中标人应提供工程所在地发票。
30(履约担保
30.1 在收到中标通知书后的15日内,中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保;如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
30.2中标通知书发出之日起15日后,中标人未按上款的规定递交履约担保,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
31(合同生效
31.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合同正式生效。
32(其它费用
32.1中标人应根据政府有关规定,向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
33(腐败与敲诈行为
在招标和合同实施期间,业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
33(1对本条款的规定,特定义如下词汇:
1)、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间,通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西,从而影响招标人有关人员工作的行为;
2)、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行,从而损害招标人利益的行为;也包括投标人之间串通(在递交投标书之前或之后),人为地使招标过程失去竞争性,从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
33(2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消投标资格。
34、如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的,中标无效,招标人依法重新招标。
18
第二章 开标、评标及定标办法
一、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法
(一)总则
35 开标、评标及定标所依据的规则
35.1 《中华人民共和国招标投标法》;
35.2《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委第12号令);
35.3《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委2003年第30号令);
35.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》;
35.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号);
35.6《广州市建设工程招标投标管理办法》(穗建筑[2010]69号)
35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》;
35.8《广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会和评标办法规定》(穗建法[2005]161号);
35.9 本项目招标文件。
36(开标
36.1 招标人按投标须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标,并邀请所有投标人参加。截标后,开标开始时间因故推迟的,相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
36.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封,并退回给投标人;
36.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标时都当众予以拆封、宣读。
36.4开标时出现以下情况的,投标文件由招标人作废处理,不参与排序和资格审查。
36.4.1投标人没有按要求提供投标担保的;
36.4.2 项目负责人和安全员为同一人的;
37(评标
37.1省财政性投资的施工招标项目,以及本市辖区内市、区财政性投资超过
19
50%的施工项目招标的评标委员会成员,全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目,招标人参加或派代表参加评标委员会的,应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求,人数原则上以一人为限,且不得担任评标委员会负责人,不得接受评标报酬,评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。
37.2评标委员会的职责及守则:
37.2.1根据评标细则,对标书进行认真评审,完成评审报告;
37.2.2向招标人报告评审意见,推荐合格的中标候选人。
37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定,遵守有关工程招标投标的保密制度;如有违反者,给予行政处分;情节严重,构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。
37.2.4全体参与评标人员:
37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密;
37.2.4.2 必须公正、不得循私;
37.2.4.3 必须科学、不得草率;
37.2.4.4 必须客观、不得带有成见;
37.2.4.5 必须平等、不得强加于人;
37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。
37.3 评标结束后,评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。
38(投标文件的澄清
38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标期间,经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议,评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知,要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
38.2 投标人应以书面形式进行澄清,澄清和说明内容属于投标文件的组成部分,澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外,澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容,超出部分不作为评标委员会评审的依据。
38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清,但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人
20
的现象。
38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求,评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝,不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标。
39(定标
39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告,最终审定中标人。
39.2 依法必须进行公开招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推,如所有中标候选人均出现前款所列的情形,为招标失败,招标人依法重新招标。
21
(二)开标评标办法程序和细则
平均值评标法,不要求编制技术标
40(开标和评标程序:
40.1投标人递交投标文件;
40.2出现36.4所列废标条款、项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的投标单位进行废标处理。
40.3按投标须知前附表第27项要求确定该工程计算评标参考价的下浮率;
40.4投标文件公开开标;
40.5由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查;
40.6计算评标参考价;
40.7计算投标人得分,并按照投标人得分高低确定经济标评审排序;
40.8按排序对投标文件进行有效性审查(含投标报价算术校核),直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人;
40.9评标委员会向招标人推荐中标候选人名单,并递交资格审查报告及评标报告。
41.开标细则
41.1开标由招标人或委托招标代理主持;
41.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;
41.3 细则
41.3.1投标截止期前,各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
41.3.2若投标人代表对开标过程提出异议,该投标人代表须同时出示本人身份证原件。
41.4开标前,首先由招标人按本投标须知第27项规定现场随机抽取确定该工程计算评标参考价的下浮率X,并宣读a、投标人名称;b、标书密封情况;c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的,应宣读文字表述的投标报价。
41.5招标人对开标过程进行记录,并存档备查,投标人在开标记录上签字。
22
41.6招标人将投标文件密封在广州公共资源交易中心,评标时送至评标委员会进行评审。
42. 资格审查及评标细则
42.1资格审查及评标均由招标人依法组成的评标委员会负责。
42.2评标委员会的组成:资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会负责。
42.3资格审查、评标流程
42.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时,应重新招标。
42.3.2在资格审查合格的投标人中,按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审,只要其投标文件有效,该投标人将被推荐为第一中标候选人。若其投标文件无效,则评审排序第二的投标人的经济标,依次类推,直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止。
42.3.3如通过有效性审查的投标人少于3人时,应重新招标。
42.4投标人资格审查
42.4.1评标委员会对投标人递交的资格审查文件进行独立评审。
42.4.2资格审查以投标人提交的书面文件为准。
42.4.3资格审查文件中全部符合附表四《资格审查表》中情形的,为资格审查合格。否则为资格审查不合格,经评标委员会认定后,其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时,应先公开要求投标人进行澄清,并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认,以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
42.4.4汇总资格审查情况,编写资格审查报告。
42.4.5资格审查不合格的投标文件不参加评标,不参与评标参考价的计算。
42.4.6资格审查时,投标企业名称已经工商变更的,但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更,仍然承认其有效;投标企业未及时办理变更手续的,招标人或招标代理机构应通报发证部门。营业执照、资质证书、安全生产许可证登记的信息不一致,应当允许投标人澄清,不得直接认定为无效。
特别声明:资审合格后,投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件,在发出中标通知书前,资格问题仍未解决的,招标人将取消其中标资格。
42.5 计算投标人的报价得分
23
42.5.1计算投标人报价得分
42.5.1.1开标后,在位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间的投标价中,去一个最高价和一个最低价后,剩余报价的算术平均值下浮X%为评标参考价。若位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间的投标价少于三个,直接取区间中的投标价的算术平均值下浮X%为评标参考价。若没有投标价位于[招标控制价×80%,招标控制价]区间,则由招标人依法重新招标。
42.5.1.2当标价等于评标参考价时得100分,标价每高于评标参考价1%,扣1.5分,每低于评标参考价1%,扣1分,扣至0分为止,得分精确到小数点后两位。
42.5.2按照投标人得分从高至低进行排序,确定评标的先后排序。得分相同的投标文件,以广州公共资源交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前;如仍存在相同情况,则对具有相同情况的投标人,按中标候选人数量规定,由评标委员会采用随机抽取方式,确定中标候选人的排序。
42.5.3投标报价以小写和大写金额两种方式表述的,取大写金额表述的投标报价进行计算。
42.6投标文件的有效性审查
投标文件中没有任一种列于本办法附表五《不编制技术标书的投标文件有效性审查表》中情形的,为有效标书。否则为无效标书,经评标委员会认定后,其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时,以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
42.7投标文件算术校核:
评标委员会将对投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核,具体标准如下:
42.7.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准;
42.7.2经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时,按就低不就高原则确定其最终报价;
42.7.3当单价与数量均符合招标文件要求时,若单价与数量的乘积与合价不一致时,按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价,以单价为准,修改合价,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价;当单价与数量的乘积大于合价,以合价为
24
准,修改单价;
42.7.4当合价、金额累加错误时,按就低不就高原则,如果累加修正值小于原累加值,则按累加修正值;如果累加修正值大于原累加值,则按原累加值;
42.7.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等未按招标文件规定的金额填写的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正;
42.7.6 ?分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时,以招标文件的工程量或单位为准,合价不变,修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时,工程量、单位、综合单价及合价均不作修改;?分部分项项目漏项的,则该漏项费用视为已分配在其他项目中,不再修改;?分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时,以价低者为准;?分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时,由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正;若同时缺省或不填项目编码和项目名称,则该项按增项处理;?分部分项项目增项的,不予修改;?其它招标文件规定需要修改的,均以就低不就高原则进行修改;
42.7.7 按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
42.7.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则取消其投标资格,并且其投标担保也将被没收。
42.8评标结束后,评标委员会应在通过投标文件有效性审查的投标人中,按照原评标排序,推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。
42.9若有效投标单位不足三家,应当依法重新招标。(当N个标段同时招标且不允许兼中时,若有效投标单位不足N+2家,应当依法重新招标)
25
附表一 开标记录表
开标地点: 开标时间: 年 月 日 时 分
评标参考价下浮点数: % 招标控制价: (元)
项目负责人
法定代投标担保 (姓名/建造师的注册编安全员
投标文表人证投标总报(万元) 号或小型项目负责人的序(姓名/投标人签名
投标人名称 件密封明书及价 工期 质量标准 承诺书 证书编号) 号 安全考核确认
性 授权委(元)
证编号 投标信息托书 有/没有 投标文件
表
注:本表适用于不需编制技术标书的项目。
招标人代表: 监管部门代表:
招标代理机构代表: 交易中心代表:
26
算术复核表 附表 二
工程名称: 投标单位:
单位:元
修正率 编修正前投标 修正后投标 经评审的最终当B>A时,修正后报价与原算术校核项目 r=|A-B|/A*1号 报价A 报价B 投标总报价 报价的差额;当B?A,R=0 00%
1 [单位工程1] 2 [单位工程2] „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ n [单位工程n]
?A=A+A+„An;?12? 投标总报价 B=B+B+„Bn 12修正原则:按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订
合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
评委签名: 日期:
27
附表三
算术复核汇总表
工程名称:
编号 投标人名称 原投标总报价(A) 算术复核后投标总报价误差率
(B) (r=|A-B|/A*100%)
评委签名:
日期:
28
资格审查表 附表四
工程名称:
投标单位 序
评审内容 号
投标文件中有法定代表人证明书,如投标文件为委托代理人签署应同1 时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。
投标人具有承接本工程所需的资质及国家电监会或派出机构核发的2 《承装(修、试)电力设施许可证》。
投标报价与其企业注册资本金的比值满足《建筑业企业资质管理规
定》(中华人民共和国建设部令第159号)的规定,投标报价以《广3
州建设工程施工招标投标书》为准。
投标人均具持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 4
(1)投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求,
并持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)(适用于选用注册建
造师的); 5 (2)符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质,并持
有项目负责人安全生产考核合格证(B类)(适用于选用小型项目负
责人的)。
6 专职安全人员具有安全生产考核合格证(C类)。
投标人已在广州公共资源交易中心办理IC卡,拟担任本工程项目负7 责人为本企业(IC卡)中的在册人员。
8 投标人按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。 9 本项目不允许联合体投标 注:1. 满足上述情况的打“?”,不满足的打“×”。凡不满足以上任何一项情形,结论均为无效,否则就为有效。 2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 评委签名: 日期:
29
不编制技术标书的投标文件有效性审查表 附表五 工程名称:
投标单位 序
号 评审内容
投标文件中没有《投标函》; 1
投标文件中没有《广州建设工程施工招标投标书》; 2
未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的; 3
没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与 4 排放管理员;
投标文件未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、 5 无法辨认;
6 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价,且没声明哪个有效;
7 投标总报价高于招标控制价;
8 投标总报价低于企业自身成本;
投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费进行浮动或改 9 变;
10 投标报价中对招标文件规定的安全文明施工费进行浮动或改变;
11 算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1% 或以上误差的;
存在串通投标情形(串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》 12 第三十四条为准);
无《投标文件编制人员名单》; 13
投标人未按规定的格式及内容要求签署《投标人承诺书》。 14
注: 1. 未出现上述情况的打“?”,出现的打“×”。凡出现以上任何一项情形,结论均为无效,否则就为有效。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名:
日期:
30
第三章 合同条款
注:按《广州市建设工程施工合同》示范文本,穗建筑„2013?598号,执行~另册。 SF-2013-0204 合同编号:
广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
,示范文本,
工程名称:
工程编号:
工程地点:
发 包 人:
承 包 人:
广州市城乡建设委员会
制定
广州市工商行政管理局
二〇一三年四月
31
第一部分 协 议 书
发包人:,全称, 承包人:,全称,
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规~遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则~双方就合同工程施工有关事项达成一致意见~订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程规模:
结构形式:
工程立项、规划批准文件号:
资金来源: 二、工程承包范围
承包范围: 三、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天。
从 年 月 日开始施工~至 年 月 日竣工完成。 四、质量标准
工程质量标准: 五、合同价款
合同总价,大写,: 元,
,小写,: 元。
项目单价:?详见承包人的投标报价书,招标工程,,
?详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书,非招标工程,。 六、组成合同的文件
32
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款
赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义
相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款~按照本合同约定实施、完成并保修合同工程~履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款~按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项~履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效
本合同订立时间: 年 月 日
本合同订立地点:
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人:,盖章, 承包人:,盖章,
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
电子邮箱: 电子邮箱:
33
第二部分 通用条款
按《广州市建设工程施工合同》示范文本,穗建筑〔2013〕598号,执行。
第三部分 专用条款
1(定义
1.43 单位工程
? 名称:
? 内容:
? 范围:
1.53 所采用的书面形式包括:
? 文书,
? 信件,
? 电报,
? 传真,
? 电子邮件,
? 其他:
2(合同文件及解释
2.2,10,组成合同的其他文件:
4(语言及适用的法律、标准与规范
4.3 约定适用的标准、规范的名称:
5. 施工设计图纸
5.1 发包人提供施工设计图纸
,1,提供的时间:
,2,提供的数量:
5.2 承办人提供施工设计图纸
,1,提供的时间:
34
,2,提供的数量:
,3,监理工程师答复的时间:
6. 通信联络
6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
,1, 各方通讯地址和设计人:
发包人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
承包人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
监理人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
工程造价咨询人:
通讯地址: 收件人: 邮政编码:
,2, 视为送达的其他方式:
7. 工程分包
7.2 指定分包工程名称:
7.4 分包工程款的支付方式:
13. 交通运输
13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用:
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用:
35
13.4 运输超大件和超重件的费用:
14. 专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件的签认人选
,1, 监理工程师:
姓名: 印章样式: 签字样式:
,2, 造价工程师:
姓名: 印章样式: 签字样式:
,3, 建造师:
姓名: 印章样式: 签字样式:
19. 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
,1, 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间:
,2, 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:
,3, 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间:
,4, 提供施工所需的有关资料的时间:
,5, 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间:
,6, 现场交验的时间:
,7, 提供标准与规范的时间:
,8, 组织图纸会审和设计交底的时间:
,9, 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定:
委托承办人办理的工作有:
19.3 提供施工场地的时间:
36
19.4 支付款项
,1, 工程款支付期限
? 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
? 另作约定:
,2, 工程款支付方式
? 按协议书所注明的银行账户转账。
? 支票支付。
? 其他方式:
20. 承包人
20.2 承办人完成下列工作的约定
,3, 提交支付申请和工程款额报告期限
? 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
? 另作约定:
,5, 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求:
,6, 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间:
,8, 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物,包括文物保护建筑,、古树
名木保护工作的约定:
,9, 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定:
,10,提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
? 按通用条款第82.2款规定提交。
? 另作约定:
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定:
21. 现场管理人员任命和更换
21.1 发包人现场管理人员任命和更换:
37
21.2 承包人代表任命和更换:
21.3 监理工程师代表任命和撤回:
造价工程师代表任命和撤回:
21.4 承包人代表授权人选任命和撤回:
22. 发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
,1, 发包人任命, ,为发包人代表~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
,2, 发包人对发包人代表权力做如下限制:
23. 监理工程师
23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
,1, 监理人: 法定代表人:
,2, 任命, ,为监理工程师~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
23.3 (12)需要发包人批准的其他事项:
24. 造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
,1, 工程造价咨询人: 法定代表人:
,2, 任命, ,为造价工程师~其通讯方式为
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
24.3 ,7,需要发包人批准的其他事项:
25. 承包人代表
25.1 承办人任命, ,为承办人代表~其通讯方式为
38
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
26. 指定发包人
26.1 依法指定的发包人
,1, 实施、完成部分永久工程的分包人:
,2, 提供材料和工程设备、服务的分包人:
28. 工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
,1, 履约担保的金额:,大写, ,小写 ,
,2, 提供履约担保的时间:
? 签订本合同时。
? 另作约定:
,3, 出具履约保函的担保人:
28.4 发包人提供支付担保的约定
,1, 支付担保的金额:,大写, ,小写 ,
,2, 提供支付担保的时间:
? 签订本合同时。
? 另作约定:
,3, 出具支付保函的担保人:
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定:
31. 不可抗力
31.1 ,4,不可抗力的其他情形:
32. 保险
32.1 委托承包人办理保险的事项有:
? 通用条款第32.1款的第,1,项,
? 通用条款第32.1款的第,2,项,
? 通用条款第32.1款的第,3,项,
? 通用条款第32.1款的第,4,项。
32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定:
39
33. 进度计划和报告
33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定:
34. 开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的, ,天内签发开工令。
? 按通用条款规定的42天。
? 另作约定:
35.暂停施工和复工
35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因:
36. 工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为, ,天。
,1, ,工程名称,单位工程的工期约定为 天。
,2, ,工程名称,单位工程的工期约定为 天。
38. 竣工日期
38.1 计划竣工日期:
42. 质量标准
42.1 约定的工程质量标准
,1, 合同工程质量标准:
,2, 工程质量验收标准:
45. 安全文明施工
45.5 治安管理:
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:
46. 测量放线
46.1 承包人提交施工控制网资料的时间:
40
46.4 测量放线误差的约定:
48.发包人供应材料和工程设备
48.1 约定供应的材料和工程设备
? 发包人不供应材料和工程设备~本条不适用。
? 发包人供应材料和工程设备的~应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”~作为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式:
49. 承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购材料和工程设备
? 按通用条款规定~由承包人负责运输和保管。
? 另作约定:
49.2 承包人供货要求:
49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商:
50. 材料和工程设备的检验试验
50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
,1, 种类:
,2, 检测机构:
51. 施工设备和临时设施
51.1 承包人配臵施工设备和临时设施
? 按通用条款规定~承包人承担修建临时设施的费用。
? 另作约定:
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施:
53. 隐蔽工程和中间验收
53.1 中间验收的部位有:
55. 工程试车
55.1 试车内容
? 不需要试车的~本条不适用。
? 需要试车的~试车的内容和要求:
41
56(工程变更
56.4 承包人提出工程变更建议
发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法:
58. 竣工验收
58.1 竣工验收标准
合同工程竣工验收标准:
58.8 单位工程和工程部位验收
? 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的~本款不适用。
? 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的~各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下:
,1, ,名称,工程或部位~竣工验收时间
为 ~其范围包括:
,2, ,名称,工程或部位~竣工验收时间
为 ~其范围包括:
58.9 施工期运行
? 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的~本款不适用。
? 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的~各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下:
,1, ,名称,工程或部位~运行时间
为 ,
,2, ,名称,工程或部位~运行时间
为 。
58.10 竣工清场
? 按通用条款规定。
? 另作约定:
58.11 施工队伍的撤离
? 按通用条款规定~承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
? 另作约定:
59. 缺陷责任与质量保修
59.1 缺陷责任期计算
缺陷责任期:
59.8 质量保修期计算
质量保修期:
61. 工程量
42
61.1 清单工程量包括的工作内容
? 按通用条款规定。
? 另作约定:
63. 暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为 元。
65. 暂估价
65.1 招标暂估价项目
必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
? 材料、工程设备:
? 专业工程:
65.3 非招标专业工程款的确定
? 按通用条款规定~由造价工程师与分包人确定。
? 另作约定:
66. 提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖
,1, 提起竣工奖额度
? 没约定提前竣工奖的~本款不适用。
? 约定提前竣工奖的~每日历天应奖额度为 元。
,2, 提前竣工奖的最高限额
? 按通用条款规定为合同价款的5%~即 元。
? 另作约定:
66.2 误期赔偿费
,1, 每日历天应赔偿额度为 元。
,2, 误期赔偿费的最高限额
? 按通用条款规定为合同价款的5%~即 元。
? 另作约定:
67. 工程优质费
67.1 工程优质费的计算方法
? 没约定工程优质费的~本款不适用。
? 约定工程优质费的~其计算方法:
67.2 工程优质费的计算额度:
? 按通用条款规定计算。
? 另作约定,合同工程同时获得下列多个奖项的~只按最高奖项的额度计算,:
国家级质量奖~合同价款的 %,
省级质量奖~合同价款的 %,
43
市级质量奖~合同价款的 %。
68. 合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件
? 按通用条款规定的调整事件。
? 另作约定:
68.2,9,调整合同价款的其他事件:
72. 工程变更事件
72.4 调整承包人报价偏差的方法
? 按通用条款的规定调整。
? 按照下列方法调整:
73. 工程量偏差事件
73.2 调整分布分项工程费的方法
调整结算分部分项工程费:
? 按通用条款的规定调整。
? 按照下列方法调整:
73.3 调整措施项目费的方法
调整结算措施项目费:
? 按通用条款的规定调整。
? 按照下列方法调整:
75. 现场签证事件
75.3 现场签证报告的确认
提交现场签证报告的时间:
? 按通用条款的规定的时间提交。
? 另作约定:
76. 物价涨落事件
76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法:
,1, 价格系数法
各资源的权重系数约定如下:
1) 固定系数a为 ,
2,人工权重系数b为 ,
3,机械台班权重系数c为 ,
4,钢筋权重系数d为 ,
5,水泥权重系数e为 ,
6,铜材权重系数f为 ,
7,沥青权重系数g为 ,
44
8,其他资源的权重系数:
78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
? 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
? 另作约定:
79. 预付款
79.1 预付款的约定及管理
,1, 预付款的约定
? 没约定预付款的~本条不适用。
? 约定预付款的~预付款的金额为 元~起支付办法和
抵扣方式~按本跳有关专用条款的约定。
,2, 预付款的最高限额
? 阿伯通用条款规定为合同价款的30%~即 元。
? 另作约定:
79.2 提交预付款支付申请期限:
? 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
? 另作约定:
79.4 预付款抵扣方式
? 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回~直到扣完为止。
? 其他方式:
80. 安全文明施工费
80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额
,1, 内容和范围
? 按通用条款的规定~以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
? 另作约定:
,2, 安全文明施工费的总金额为 元。
80.2 支付申请的提交与核实
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:
80.3 费用支付
安全文明施工费的支付办法和抵扣方式:
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:
81. 进度款
45
81.1 约定支付期限和提交支付申请
,1, 支付期限
? 以月为单位。
? 以季度为单位。
? 以形象进度为准~具体为:
1,
2,
81.1 ,11,本期间应支付或扣留,回,的其他款项:
,2, 政府资金投资工程的支付期、支付办法
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:
81.2 期中支付的最低限额为 元。
82. 竣工结算
82.1 竣工结算的程序和时限:
? 按通用条款的规定办理。
? 另作约定:
83. 结算款
83.1 提交竣工支付申请
,1, 竣工支付期限
? 按通用条款的规定~在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
? 另有约定。
,2, 政府资金投资工程的支付期、支付办法
? 按通用条款的规定。
? 另作约定:
84. 质量保证金
84.2 质量保证金的约定与扣留
,1, 质量保证金的约定
? 按通用条款规定为合同条款的3%~即 元。
? 另有约定:
,2, 质量保证金的扣留
? 按通用条款的规定~按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
? 另有约定:
85. 最终清算款
85.1 提交最终清算支付申请
,1, 最终清算支付申请
46
提交份数:
提交期限:
(2) 最终清算支付时限
? 按通用条款的规定~在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
? 另有约定:
86. 合同争议
86.4 调解或认定
争议调解或认定机构:
? 按通用条款的规定。
? 另有约定:
,1,
,2,
,3,
86.6 仲裁或诉讼
解决争议的最终方式:
? 向广州仲裁委员会申请仲裁。
? 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91. 保密要求
91.1 提供保密信息的期限:
94. 合同份数
94.1 约定提供合同文件
提供合同文本:
? 按通用条款的规定~由发包人向承包人提供。
? 另有约定:
94.2 正副本效力
合同的份数:
正本 份~副本 份。
其中:发包人正本 份~副本 份,
承包人正本 份~副本 份。
第四部分 附件与格式
按《广州市建设工程施工合同》示范文本,穗建筑„2013?598号,执行。
47
第四章 投标文件格式
投 标 函
致:(招标人名称)
1.根据已收到贵方的项目编号为 的 工程的招标文件,并已详细审核了全部招标文件及有关附件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定,经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方承诺:
愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格,我方的投标担保将全部被没收,给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的,贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
5.如果我方中标,我方保证按招标文件中规定的工期,在 日历天内完成并移交本工程,质量标准达到招标文件中的要求。
6.如果我方中标,我方将按照规定递交由招标人认可的,并在招标文件中规定金额的履约保函。
7.除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、如果我方中标,我方将实行项目经理负责制,并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员,招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同,由此造成的违约责任由我公司承担。
法定代表人:签名或盖章
投标人企业公章:
日期: 年 月 日
48
广州建设工程施工招标投标书
投标日期: 年 月 日
工 程 名 称
大写:
投标总报价(元)
小写:
大写:
其中:人工费(元)
小写:
大写: 其中:安全文明施工费
(元) 小写:
大写: 其中:余泥渣土运输与
排放费(元) 小写:
投 标 总工 期
工程质量标准
保 修 期 限
姓 名 委派的项目负责人 建造师的注册编号或小型项目负
责人的证书编号
姓 名 委派的安全员
安全考核证书
(C类)编号 法 定 代 表 人
(签名或盖章)
授 权 委 托 人
(签名或盖章)
投 标 单 位
(企业公章)
49
5响应招标文件所附 承诺书
(招标人):
我方承诺,如中标承建 (项目名称),将按招标文件所附的本工程(施工组织设计要点或施工方案) 进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的(施工组织设计要点或施工方案) 基础上编制详细的施工组织设计,并报经监理单位和建设单位审批后实施。
投标人名称(盖法人公章):
法定代表人或被授权人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
50
经济标投标文件编制人员名单
投标单位名称
姓名 职务 所承担工作 身份证号码 本人签名栏
注:参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
51
广州建设工程投标报名申请表
年 月 日
项目编号 项目名称 /标段号
投标人名称 被授权人 联系电话 (企业IC卡编号)
项目负责人 项目负责人资质证号 (经理/总监/其他)
安全员 安全员安全考核证号
保证书 我公司保证该项目由本单位承包,不接受他人挂靠,不转包,不非法分包。如有违犯,责任自负。
投标人盖章 法定代表人盖章
招标人意见
1.本表内容不允许涂改或增删。 广州建设工程交易中心 2.如项目没有划分标段时,标段号不必填写。
3.如一个项目中划分多个标段时,应将所投标段的标段号及项目编号填写完整。
4.如为联合体投标时,必须将联合体的所有成员单位的全称填写完整。
5.本表由招标人保存。
6.本表可在广州建设工程交易中心网站下载。
7.二维码信息与本表不一致时,以本表为准。
52
投标申请人声明 附件一:
广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加 投标工作,作出郑重声明:
一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的;在广州公共资源交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。
二、资格审查前,投标人已在广州公共资源交易中心办理IC卡,拟担任本工程项目负责人为本企业(IC卡)中的在册人员。
三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。
四、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放
,执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到。
八、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
九、本公司承诺:中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法(试行)》(穗建筑〔2013〕428号)的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明 声明企业:
年 月 日
法定代表人签字: (企业公章)
53
附件二:
投标人承诺书
1(对现场条件充分了解和对合同条款响应的承诺书 广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场,已理解贵司对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求,在此,我司郑重作出以下的承诺:
一、我司已按投标须知的要求完成了对现场的踏勘工作,已充分了解施工现场的条件。如若中标,我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用,并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
二、我司已充分阅读了招标文件第三章合同条款的所有内容,我司全面响应招标人提出的合同条款全部内容,如果我们的投标被接受,将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵司签订合同,否则,同意被视为放弃中标,由贵司没收我司提交的投标保证金,我司并为此造成的后果承担相应的法律责任。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
54
2(确保质量、安全生产、文明施工目标和建设工期的承诺书 广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场,已理解贵部对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求,在此,如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
一、我们承诺确保本工程的建设质量达到合格。
二、我们保证按施工组织设计中的安全生产、文明施工和保护环境的管理措施及广州市有关安全文明施工文件规定及本投标文件所承诺,确保本工程达到合格,否则,我司将无条件接受合同条款的处罚,直至被清退出场,并为此承担法律责任。
三、我司承诺保证调动公司的一切资源和措施,确保投标书所承诺的竣工日期,并充分了解在以后施工过程中,本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现,但我司承诺严格按合同专用条款的内容执行,即:
1、我司承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中,不再向招标人申请赶工费。
2、我司也充分了解到合同条件工期延误方面的违约责任,我司承诺若由于我司原因造成的工期延误,将无条件地按合同中的违约条款执行。
3、另外,我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人索赔工期或费用,并保证不因这些因素阻碍而影响投标书所承诺的竣工日期。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
55
3(保证按施工组织设计进行施工及资源投入的承诺书 广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场,已充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性,理解贵司对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求,在此,如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
一、我们承诺将在收到中标通知书7天内,按招标文件第5章第(二)节“施工方案或施工组织设计要点”的要求,向招标人提交完善的施工组织方案,严格按经招标人和监理单位审定的施工组织设计所采用的施工方案、施工方法、施工工艺进行施工,并声明采用这些施工方案、施工方法、施工工艺所发生的一切费用已包含在投标总报价中,进场施工后保证不会因此而要求招标人增加费用,否则,我司将无条件接受合同条款的处罚。
二、我司充分了解贵司对本项目的工程管理和技术人员(特别是现场项目部人员) 投入的严格要求。我司承诺保证按经招标人和监理单位审定的全部工程技术和管理人员均为我公司员工,并在收到招标人进场通知的3天内全部投入到位,若因所承诺的工程技术或管理人员未按时间准时到位,我司愿无条件承担接受合同条款有关违约责任的处罚。
三、我司充分了解贵司对本项目施工机械、器具投入的严格要求,并充分了解到为确保本工程工期按期完成而对所需施工机械、器具的投入要求。我司承诺保证:所列承诺的施工机械、器具保养良好,可随时根据工程施工进度、工序的需要,在接到业主或监理机构的通知后3天内,按时全部(或优于)到位,以确保能完全满足施工进度要求。并保证不会因任何施工机械、器具因素阻碍工期而影响投标书所承诺的竣工日期,若因施工机械、器具未按承诺的时间投入或投入不充分,影响了施工进度和投标书所承诺的节点工期、竣工日期,我司愿承担有关违约责任,无条件接受合同条款的处罚。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
56
4(保证设备材料采购、供应及符合设计技术要求的承诺书 广州市第八十七中学: :
我司充分认识到,确保工程设备材料的采购和供应是保证本项目保质按期完工的基础。如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
一、我司提交的投标文件中所选定的材料设备供应商,是与我司有长期合作关系、有良好商业信誉和雄厚的材料设备生产供应能力的合格供应商,保证满足按工程项目的质量、供货数量和时间要求,以合理的价格和可靠的供货来源,获得所需的设备、材料及有关服务。
1、我司投标所选定的材料设备供应商,一经招标人确认,任何时候我司承诺不对此进行更改。
2、我司对材料的统计分析、主要材料统计、主要材料采购计划、主要材料品牌和供应商均是我司为保证工程保质按期完工,所做的认真准备工作。我司承诺按招标人、监理机构审定的材料进场计划,落实材料采购和组织进场。如有延期、拖延或未按时组织材料进场,我司同意招标人有权自行组织采购,有关材料采购费用在我司的合同价款中扣除,或在现金履约保证金中扣回,或在我司提交的履约保函中扣回。
二、我司已充分了解招标人对工程使用所有材料、设备的严格技术要求,并在投标报价中充分考虑了各种因素。我们承诺对这些材料、设备在进场使用前必须报招标人、监理机构验收认可,并随时接受招标人的抽检,若不符合设计技术要求,我司将立即进行更换直至符合招标文件规定的技术要求,并且不要求增加任何费用和由我司承担由此影响的工期责任。
而且,除非完全有理由的原因造成需更换投标时所选用的材料、设备品牌,并得到招标人许可的情况外,我司不得以无法采购等任何原因为由,更换投标时选用的材料、设备品牌。否则,我司愿承担有关违约责任,无条件接受合同条款的处罚。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日 期: 年 月 日
57
5. 对因违约解除合同并接受处罚的承诺书 广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场,已充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性,理解贵司对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求,在此,如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
一、我司除遵守合同规定的解除合同的约定外,鉴于本工程非常重要,工期紧迫,我司还特别向招标人承诺:按招标文件规定的施工总工期60天完成施工并经初步验收合格,如果逾期完成,我司承诺将无条件同意接受贵司可以立刻解除承包施工合同,没收我司的履约保证金,我司愿承担有关违约责任,无条件接受合同条款的处罚。
二、解除合同后,我司承诺在3天内和新进场单位(或招标人),对我司已进场材料按新进场单位投标时的报价协商转让,若协商不成功,则无条件将这些材料撤离现场,在3天内无条件完成和新进场单位的交接,无条件配合本工程有关资料和竣工验收的工作。并承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。
三、除合同规定的不可抗力和招标人认为的合理原因之外,我们承诺如没有按上述《保证按施工组织设计进行施工及资源投入的承诺书》投入所有的人员、设备,我司将无条件接受合同条款的处罚和下表中有关罚款额的处罚。 序承诺项目 违约说明 承包人承诺的违约金额(元) 号
100000 更换项目经理或空缺 1、 项目部
5000 更换其他人
2、 各阶段投入劳动力 500 每少1人
没有按发包人审定的总控或阶段10000
计划投入,主要设备每少1台 3、 各阶段投入施工设备
没有按发包人审定的总控或阶段5000
计划投入,一般设备每少1台
没有履行其中某项工作或履行不4、 施工承包管理配合服务 按实际发生情况扣罚
到位的
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
58
6. 同意调整施工承包内容的承诺书
广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场,已充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性,理解贵司对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求,在此,如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
一、为了保证本项目按期完工,我司承诺在施工中若由于我司原因造成工程质量、安全生产、文明施工不能达到合同的约定,或材料供应不足(或不按时),或劳动力投入不足(或不按时),或未按计划工期节点要求完成施工进度,我司承诺同意招标人可以调减我司合同中的工程量和施工内容,并交由其它施工单位进行施工,工程费在我司的合同价款中扣除后支付给该施工单位,或在保证金中扣回支付给该施工单位,或在我司提交的履约保函中扣回支付给该施工单位。
二、我司未按计划完成有关施工承包内容,造成其它单位的赶工、措施费和报价增加,我司承诺同意从履约担保中扣回该费用支付给该施工单位。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
59
7. 对保证不拖欠民工工资的承诺书
广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场,已充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性,理解贵司对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求,在此,如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
我们保证将按国家、广东省、广州市政府的有关规定,制订保证民工工资支付的方案及保证措施,并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划,并保证发包人不因任何由于我方在发放民工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼、和罚款。否则,将无条件接受合同条款的处罚,直至被清退出场,并为此承担法律责任。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
60
8. 对工程项目信息管理的承诺书
广州市第八十七中学: :
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要,已充分理解招标人对本招标项目的工程项目信息管理的严格要求,在此,如果我们的投标被接受,我司郑重作出以下的承诺:
1、保证按广州市建委的要求,在施工现场工地安装视频监控装置,并开通视频网络接入功能,同步通过网络将视频图像信号传输到广州市城市建设管理监督指挥中心调度使用。
2、保证投入相应的人员和设备,建立与贵司的项目信息管理处理系统软、硬件相配套的项目沟通与信息管理系统,制定沟通与信息管理程序和制度,对项目全过程所产生的各种信息,及时、准确、高效地进行管理。
投标人: (盖章)
法定代表人或授权代理人(签名):
日期: 年 月 日
61
9.余泥渣土运输与排放方案
根据广州市建设委员会2009年8月27日发布的《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》及广州市建设工程招标管理办公室2009年9月3日发布的《关于建设工程余泥渣土运输与排放有关招标投标工作的指引》(招标投标指引第16期),投标人应结合自身情况、项目特点及现场环境,在其投标文件中提交《余泥渣土运输与排放方案》,且《余泥渣土运输与排放方案》应包含以下内容:
(1)施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员;
(2)严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
注:此部分投标文件最后一页必须按下列格式签署盖章。
(盖章) 投标人:
法定代表人或委托代理人(签名):
日期: 年 月 日
62
第五章 技术条件(工程建设标准)
注:本章由招标人自行制定。
1.标准
引用的国家及有关部委颁布的标准、规范、和规程。若施工时期建设主管部门颁布新的规范、标准,则按照新的规范、标准执行。
2、施工组织设计要点
如果中标,中标人应按项目的进展需求,并在规定的时间内按要点要求,编制详细的施工组织设计,作为工程施工的指导性文件,向建设单位提交一式五份的《施工组织设计方案》,内容包括(不限于)以下:
(一)工程概况及特点
1.1 工程概况
工程简述,工程规模,工程承包范围,地质及地貌状况,自然环境,交通情况等。 1.2 工程特点
设计特点、工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。
(二)施工现场组织机构
2.1 组织机构关系图
2.2 工程主要负责人简介。
(三)施工现场总平面布置图
3.1 施工现场平面布置图
平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、指挥部等。确定现场指挥部(工程处)和工区的驻地,材料站的设置,施工工区与施工班驻地,主要交通道路和通讯设施。平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。
(四)施工方案
4.1 施工准备
简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备,施工机械、施工力量的配置,以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。
4.2 施工工序总体安排
4.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析。
4.4 工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施。
(五)工期及施工进度计划
5.1 工期规划及要求
用横道图反映各主要施工过程的计划进度,深度达到全面、准确、清楚的描述工程实施过程,从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。
5.2 施工进度计划网络图
63
施工网络图应明确工程开工、竣工日期,工程施工的关键路线,并针对关键工序,提出确保工
期拟采取的措施。
5.3 施工资源(人力、材料、机具、场地及进场道路、公共关系)计划 5.4 施工进度计划分析
计划潜在问题,计划中的潜力及其开发途径等。
5.5 计划控制
程序、方法及制度等。
(六)质量目标、质量保证体系及技术组织措施
6.1 质量目标
本工程要求的质量目标:合格。
用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示,欲达到的工程质量等级。
6.2 质量管理组织机构及主要职责
用框图表示质量管理组织机构,并简要叙述各质量管理部门的主要职责。 6.3 质量管理的措施
简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。 6.4 质量管理及检验的标准
执行的主要质量标准、规范。
6.5 质量保证技术措施
针对本工程特点,分析质量薄弱环节,拟将采取的技术措施。 (七)安全目标、安全保证体系及技术组织措施
7.1 安全管理目标
7.2 安全管理组织机构及主要职责
用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。
7.3 安全管理制度及办法
7.4 安全组织技术措施
针对本工程特点,分析安全薄弱环节,拟将采取的技术措施。 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制
7.6严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省、市建设主管部门有关文明施工的规定。
并按照甲方要求安排工作时间,在施工中尽量减少噪音,必要时采取有效的隔音措施,混凝土浇灌
需连续不间断作业时,按有关规定申报夜间施工许可证。 安全生产目标:杜绝本项目施工人员重大伤亡事故。
文明施工目标:标准化管理。
(八) 环境保护及文明施工
8.1 环境保护
分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。
64
8.2 加强施工管理、严格保护环境
提出环境保护的目标及采取的具体措施。 8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 8.4 文明施工考核、管理办法
(九)计划、统计和信息管理
9.1 计划、统计报表的编制与传递; 9.2 信息管理
提出信息管理的目标及拟将采取的措施
65
第六章 图纸及勘察资料
注:另册。
66
第七章 工程量清单
注:另册。
67
第八章 招标控制价 注:施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应
当包括下列内容:
一、工程总价
二、编制说明
三、工程概况
四、工程项目招标控制价汇总表
五、单项工程招标控制价汇总表
六、单位工程招标控制价汇总表
七、分部分项工程计价表
八、措施项目计价表(一)
九、 措施项目计价表(二)
十、 其他项目计价表
十一、暂列金额明细表
十二、材料设备暂估价明细表
十三、专业工程暂估价明细表
十四、计日工计价表
十五、总承包服务费计价表
十六、规费和税金项目计算表
十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表 (上述表格格式按广州市造价站的规定执行,其中安全文明施工费、余泥渣土运输
与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列)。 招标控制价备案机构:
68