[石材安装劳务合同范本]石材安装合同范本_1577

[石材安装劳务合同范本]石材安装合同范本能够有效保障双方的合法权益，具有法律效益。以下是石材安装劳务的合同范本，供大家参考。石材安装劳务合同范本1方(甲方):供应方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:承包。5、工期:本工程自年月日开工，于年月日竣工。6、工程质量:7、合同价款(人民币大写):二、甲方工作1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。三、乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工、安全操作规程、防火安全规定。4、严格按照图纸或作法说明进行施工。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。(保护材料费甲方承担)。四、关于工程价款及结算的约定1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%(元)。2、工程进度50%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的50%(元)。3、工程进度80%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的80%(元)。4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结请尾款。五、关于材料供应的约定1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备，(见附件清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2、凡由乙方采购的材料及设备(见附件清单)，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六、关于双方责任的约定1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良时，甲方支付乙方元，作为奖励。4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。七、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。八、其他约定1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(章):乙方(章):代表人:代表人:工程地点:办公地点:开户行:电话:帐号:电话:石材安装劳务合同范本2甲方:乙方:一、工程内容1.工程名称:2.工程地点:3.承包范围:干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。4.工程造价:现场暂估量为㎡，安装费㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币5.结算方式:本合同为固定单价合同，单价一次包死，期间不再调整，结算面积以实际完成工程量计算。6.工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工，如因乙方原因延误工期，给甲方造成损失，乙方应承担违约责任，包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。二、施工要求1.乙方必须按图施工，图纸变更需经项目经理认可。2.工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行，严格施工，确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。3.安全生产:乙方人员进场后，应遵守甲方、总包方和监理方的规章，服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求，安全施工，杜绝现场安全事故，承担安全责任，一旦发生安全事故乙方负全部责任，若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。4.工程保修:本安装工程保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修，如遇使用不当或人为损坏，乙方免人工费维修，材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方或业主方承担。三、劳保与工具1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同，办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方规定造成的事故和因此而发生的费用由乙方自负。2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。3.乙方自备必要的安装工具4.甲方提供宿舍。四、双方责任1.甲方责任:(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。(4)负责按时支付安装费用。2.乙方责任:(1)若工程质量不符合合同规定，不能通过甲方、总包方、监理方的验收，乙方负责返工返修直至符合要求，乙方承担由此造成的一切损失。(2)由于乙方的责任造成的工期延误，所有损失由乙方负责。(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员，如违反责任自负。(4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。3.如遇不可抗力造成损失，双方损失各自承担。五、付款方式人员进场资金自备，其次每月向甲方提报工程完工量，经甲方项目部核对工程量，按完成工程量的80%支付安装款，以此类推，竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期满后付清。六、本合同一经鉴定，双方应当遵守，不得无故解除，如有违约，给对方造成经济损失的，按有关规定给予对方赔偿。七、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字之日起生效。