工程劳务承揽合同

工程劳务承揽合同合同法作业---拟定合同成绩：学院：经贸学院班号：13国贸学号：5131010XX4姓名：曾庆跃专业：国际经济与贸易建筑工程劳务承包合同发包方：天津市政府承包方：腾源建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就天津传媒小区工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称天津市传媒小区1#、楼部分劳务工程。2、工程地点：天津滨海新区。3、承包方式：该工程为包工不包料。4、承包范围及内容：居民楼建筑及周边绿化设施二、工程工期1、本工程的工期从XX年10月1日至XX年10月2日。2、乙方应无条件执行甲方的进度安排。3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米400元计算，总承包价款暂定为2055168元。1#楼：m2X400元/m2=2055168元。2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%,剩余20%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。四、工程质量及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到国家二级建造标准五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。六、双方责任和权利甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、、安全交底等。2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。3、甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利，对违反本工程项目#管理制度#行为的和工程质量、安全生产达不到标准，甲方有要求乙方承担违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。4、乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场。5、乙方不服从项目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、质量达不到项目部的质量工期要求,甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输，由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用，并办理领用签证手续，若丢失损坏，均由乙方照价赔偿。乙方责任和权利1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》、交纳社会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳务纠纷、工伤及劳动安全事故等均由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品。9、在甲方未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。10、乙方因违章操作，违章指挥造成质量事故，必须返工，其返工造成的人工、材料、机械等损失费，由乙方无条件赔偿。七、违约责任：1、本一经签约，双方须共同遵守，不得违约。任何一方建筑工程劳务承包合同发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、平和诚实信用原则，就工程劳务作业承包事项协商一致,签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：呼和浩特市传媒小区1#、2#、3#楼部分劳务工程。2、工程地点：。3、承包方式：该工程为包工不包料。4、承包范围及内容：二、工程工期1、本工程的工期从年月日至年月日，总日历天数天。2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排。3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元。1#楼：nfx元/m2=元。2#楼:nfx元/nf二元。3#楼:nfx元/nf二元。2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%,剩余20%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。六、双方责任和权利甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术底、安全交底等。2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。3、甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利，对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、安全生产达不到标准，甲方有要求乙方承担违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。4、乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场。5、乙方不服从项目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、质量达不到项目部的质量工期要求,甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输，由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用，并办理领用签证手续，若丢失损坏，均由乙方照价赔偿。乙方责任和权利1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》、交纳社会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳务纠纷、工伤及劳动安全事故等均由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品。9、在甲方未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。10、乙方因违章操作，违章指挥造成质量事故，必须返工，其返工造成的人工、材料、机械等损失费，由乙方无条件赔偿。七、违约责任：TOC\o"1-5"\h\z1、本协议一经签约，双方须共同遵守，不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金。2、乙方应未按本合同约定按时完工的，每逾期一日按工程款总额的1%向甲方支付违约金。3、乙方应严格按照合同约定的安全质量标准施工，如因质量未能达到验收标准的，乙方按承包的总面积X每平米5元向甲方承担违约责任。如因质量不合格造成返工的,材料费、人工费均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。4、乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用，不得浪费，否则乙方应按以上材料款的30%向甲方承担违约责任。5、由于甲方原因导致乙方无法再进行施工，乙方有权要求甲方赔偿损失，结算清所完成的工程费用，并退还保证金，要求退场终止合同。6、因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。八、争议的解决方式：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商不成的，可向该工程所在地法院提起诉讼。九、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。《建筑工程劳务承揽合同书》发包人：承包人：工程名称：施工地址：发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关的法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就住宅工程分承包合作事项协商一致，同意签订本合同，双方共同遵守履行。工程概况、承包内容及方式、工程概况］、工程名称：2、结构类型：3、建筑面积：二、承包内容及方式1、承包工作内容及范围：基础碌；主体工程：框架造型和斜板、砌砖墙，甲方提供三通一平。2、承包方式：包工，施工机具由乙方提供。三、工期］、开工日期：年月日完工日期：年月日2、增加或不可抗力因素造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方要会同项目经理办理延误手续，因乙方原因照成的工期延误，甲方不予工期延误。四、合同价款1、本合同单价为固定价格，任何一方不得擅自改变，在杜绝一定的风险范围合同价款不再调整，按建筑板面积计算，其中基础工程筐元/立方米，主体工程以板面平方元计标，斜板以板面平方计标含砌砖。2、所有造形用到铁模费用由甲方自付，3、无包安装石窗、门，外架，碰焊。五、安全文明施工1、安全施工，乙方在施工期间不得发生任何安全事故方、乙方必须贯彻执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的事特别是人身伤亡事故，全部由乙方负责。2、乙方必须给所有现场施工人员购买保险。、六、工程质量标准、验收1、本分包工程质量标准合格，乙方必须达到设计图纸求和约定标准，进行施工。2、乙方必须按照国家的质量标准按期完成全部施工项3、乙方未达到质量要求、未按图纸设计要求，甲方有权加以处罚，情节严重的不予结算工程款或移交相关部门解决。七、付款方式甲方应按进度支付每板的进度款,工程款必须在验收后付清。八、本合同的未尽事宜，由双方协商解决。九、本合同壹式贰份，双方各执壹份。,甲故，要目。甲方签字：乙方签字：日期：年一月日日期：年一月