2019二建《法律法规》密训押题卷（一）后附答案解析

2018年二级建造师密训押题卷（一）《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法的效力层级，下列表述错误的是()。A.宪法至上B.一般法优于特别法C.上位法优于下位法D.新法优于旧法2.某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是()。A.没有自己独立的名称B.没有固定的经营场所C.不能独立承担民事责任D.没有自己的组织机构3.代理人甲在紧急情况下为避免被代理人乙的利益受损，事先没有取得乙同意而转托他人代理的()。A.甲对自己所转托的人的行为负民事责任B.乙对甲所转托的人的行为负民事责任C.如果事后乙不同意，由甲对自己所转托的人的行为负民事责任D.如果事后乙同意，由乙对甲所转托的人的行为负民事责任4.关于不动产物权设立的说法，正确的是()。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理5.下列事项中，属于专利保护对象的是()。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的D.施工企业发明的新技术6.根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园教育设施7.建设工程因故中止施工满一年的恢复施工前，建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.报发证机关备案C.重新申请施工许可证D.申领开工许可证8.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年9.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.施工企业D.项目经理本人10.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法错误的是()。A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.B.买卖合同自6月1日成立C.定金合同自6月1日成立D.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元11.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是()。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件题号一二总分分数考生诚信考试承诺“我已阅读考生（考场）有关规定，愿意在本场考试中自觉遵守。如有违反将接受处理，我保证本场考试中、本人所提供的个人信息是真实准确的，并愿意承担相应的法律责任。★★★★密封线内不要答题★★★★姓名工作单位考号得分评卷人D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金12.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失13.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同14.某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，如果该合同的履行使国家利益受到损害，该合同的性质属于()。A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同15.发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设合同，人民法院应予支持的是()。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付16.根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月17.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。A.额外支付劳动者一个月工资B.其同住的近亲属C.发布决定D.赔偿损失18.下列用人单位可以不支付工资的是()。A.五一放假三天B.因亲人去世请假两天C.依法参加社会活动期间D.因去参加朋友婚礼请假一天19.甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是()。A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算20.对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是()。A.材料不符合约定时，应当通知定作人更换B.承揽人未经定作人同意而更换材料C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件D.承揽人未经过定作人的同意改变选用材料的数量21.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款22.关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是()。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担23.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标24.根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。A.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款C.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款25.下列情形中，投标人中标有效的是()A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标26.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。A.技术复杂、有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的27.项目负责人的安全生产责任是()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案28.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。A.原告必须与案件有直接利害关系B.一审程序包括普通程序和特别程序C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据29.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。A.拒绝运输B.留置货物C.要求赔偿D.解除合同30.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款，有违法所得的，予以没收B.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级C.将承包的工程转包时，责令改正并没收违法所得D.允许他人以本企业名义承揽工程时，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书31.甲公司将一套设备租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该设备卖给丙公司。根据《公司法》的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是()。A.买卖合同无效，租赁合同继续有效B.买卖合同有效，租赁合同继续有效C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.买卖合同有效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效32.侯某与某施工企业签订了3年的劳动合同，约定试用期为4个月。试用期结束后，侯某与该施工企业剩余劳动期限为()。A.2年B.32个月C.3年D.无固定期限33.集体劳动合同由()签订。A.劳动者共同与用人单位B.工会与用人单位C.劳动者与工会D.劳动者推选出来的代表与用人单位34.下列法律责任中，属于行政处分承担方式的是()。A.警告B.罚金C.支付违约金D.没收财产35.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲支付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。A.甲承担B.乙承担C.丙承担D.乙和丙分担36.某施工分包合同约定，有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由()共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位37.由国务院行政主管部门制定的行业标准，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准后，该项行业标准()。A.即行废止B.行业标准优先适用C.国家标准优先适用D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准38.2014年3月，某住宅小区二期工程开工建设，其中5号楼套用2014年一期工程6号楼的施工图施工。施工过程中，承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废，则该技术人员正确的做法是()。A.按图施工即可，因该图纸是经过施工图审查合格的图纸B.按现行的图集作相应的套改后继续施工C.向建设单位提出D.向院提出，要求其更改图纸39.施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是()。A.施工单位项目经理B.质监站质监人员C.监理工程师D.施工单位施工员40.隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知相关单位，可能涉及的单位中不包括下列()。A.建设单位B.工商检测机构C.监理单位D.工程质量监督机构41.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为()。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）42.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的43.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是()。A.吊销资质证书B.责令改正，没收违法所得C.降低资质等级C.处以罚款44.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()。A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门45.关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）的是()。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是强制性的C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本46.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约47.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任48.某工程施工中发生如下事件，当事人对()不服可以申请行政复议。A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改49.某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院50.甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司51.以守法为基础，依据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价52.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地53.下列关于工程承包活动，表述正确的是()。A.建筑工程招标发包的，应当将建筑工程发包给报价最低的承包单位B.发包单位对承包单位采购的重要材料、设备可以指定供应商C.具备施工总承包资质的企业，可以独立承接EPC工程项目D.工程项目管理企业不得与该工程项目总承包企业有隶属、利害关系54.根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定劳动期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()。A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍55.下列试块、试件和材料中，必须实施见证和取样送检的是()A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连续接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂56.山西省某市的中级人民法院和安徽省某市的中级人民法院就发生在山西的一个民事纠纷发生了管辖权的争议，应该报请()指定管辖。A.山西省高级人民法院B.山东省高级人民法院C.最高人民检察院D.最高人民法院57.同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级较高的B.承担主要任务的C.资质等级较低的D.联合体牵头58.下列单项合同中，可以不招标的是()。A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同C.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同59.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。A.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金B.投标保证金不得采用银行保函方式C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D.投标保证金最高不得超过50万元60.关于和解的说法，错误的是()。A.和解协议具有强制执行的效力B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列民事主体资格中属于法人的是()。A.某建筑公司B.某建筑集团公司装饰分公司C.某建筑业管理协会D.某设计咨询公司海外市场部E.某市消防局62.下列关于土地所有权的表述中，正确的有()。A.城市市区的土地属于国家所有B.农村和城市郊区的土地一律属于农民集体所有C.宅基地属于国家所有D.宅基地属于农民集体所有E.自留地、自留山属于农民集体所有63.我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括()。A.国家重点建设项目B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或国际组织贷款.援助资金的工程E.涉及国家安全、国家秘密的64.关于电子招标投标活动的表述正确的是()。A.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力B.依法必须进行公开招标项目的资格预审公告、招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布C.投标人在投标截止时间前可以对完成传输递交的投标文件进行补充、修改或者撤回D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，应当拒收E.投标截止时间后送达的投标文件，视为撤回投标文件65.以下有关招标文件的内容，正确的有()。A.招标人应对标底保密B.招标文件可以指明特定的生产供应商C.招标人应对已购买标书的单位情况保密D.招标文件中应列明对招标项目的技术要求E.招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款66.下列选项中关于开标的说法错误的有()。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点由招标人在开标前通知C.投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加E.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，不得由招标人委托的公证机构检查67.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。A.投标人以他人名义投标B.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标C.提供虚假的信用状况D.提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人68.以下关于中标的法定要求，说法正确的是()。A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人B.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的，可作为中标人C.第一中标候选人放弃中标的，招标人应当确定第二中标候选人中标，不得重新招标D.招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向监管部门提交招标投标情况的书面报告E.中标人应按照合同约定履行义务，履约保证金不得超过合同标的额的10%69.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应()。A.承担所发生的追加合同价款B.赔偿承包人由此造成的损失C.相应顺延工期D.应支付承包人相应的违约金E.工期不予顺延70.某工程因发包人原因停建，承包人依法解除合同，承包人可以要求发包人赔偿的损失包括()。A.机械设备退场、倒运费用B.现场未使用建筑材料的积压、处置损失C.窝工、停工，遣散工人的合理费用D.未完工程的预期利润E.发包人订立合同时无法预见的意外损失71.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.验收违法行为造成的损失D.中途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失72.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失73.根据《劳动合同法》规定，用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的74.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有()。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E.除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计息75.发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任C.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任D.专业承包单位对该重大安全事故承担报告义务E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务76.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故一般分为以下等级()。A.特别重大事故B.重大事故C.大事故D.较大事故E.一般事故77.关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位78.关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计79.根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有()。A.婚姻、继承纠纷B.人身损害赔偿C.名誉权纠纷D.劳动争议纠纷E.施工合同纠纷80.关于仲裁审理制度的说法中，正确的有()。A.仲裁案件的审理以开庭审理为原则，以书面审理为例外B.是否开庭审理可由双方当事人协商确定C.仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充D.当事人有充分的自由选择商定审理是否公开，不受限制E.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理2019年二级建造师密训押题卷（一）参考答案《建设工程法规及相关知识》1.【答案】B。参见教材P6。【解析】特别法优于一般法2.【答案】C。参见教材P9。【解析】项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。3.【答案】B。参见教材P13。【解析】委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。4.【答案】A。参见教材P18。【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。5.【答案】D。参见教材P22。【解析】专利法保护的对象就是专利权的客体，保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。A选项属于商标权，BC选项属于著作权。6.【答案】D。参见教材P32。【解析】下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。7.【答案】A。参见教材P51。【解析】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。8.【答案】D。参见教材P63。【解析】申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。9.【答案】C。参见教材P67。【解析】因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。10.【答案】D。参见教材P69。【解析】定金合同从实际交付定金之日起生效。11.【答案】C。参见教材P83。【解析】联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。12.【答案】B。参见教材P102。【解析】建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。13.【答案】B。参见教材P109。【解析】建设工程合同应当采用书面形式。租赁合同超过6个月的，应当采用书面形式。14.【答案】A。参见教材P120。【解析】有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。15.【答案】A。参见教材P126。【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。16.【答案】B。参见教材P130。149【解析】用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。17.【答案】A。参见教材P134。【解析】《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。18.【答案】D。参见教材P143。【解析】劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。19.【答案】C。参见教材P148。【解析】劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。P316，诉讼时效期间通常可划分为4类：1．普通诉讼时效，。普通诉讼时效期间通常为2年。2．短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。3．特殊诉讼时效。因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年；海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。4．权利的最长保护期限。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。20.【答案】A。参见教材P152。【解析】如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。21.【答案】B。参见教材P121。【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。22.【答案】C。参见教材P157。【解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。23.【答案】A。参见教材P80。【解析】评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。24.【答案】C。参见教材P183。【解析】施工单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治：（1）施工工地未设置硬质密闭围挡，或者未采取覆盖、分段作业、择时施工i洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的；（2）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的。P186企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正；拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。25.【答案】B。参见教材P86。【解析】在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。26.【答案】B。参见教材P75。【解析】有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。27.【答案】A。参见教材P209。【解析】施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。28.【答案】A。参见教材P319。【解析】B选项错误，一审程序包括普通程序和简易程序；C选项错误，起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。29.【答案】A。参见教材P166。【解析】托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。30.【答案】A。参见教材P63-64。【解析】B选项错误，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。C选项错误，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得……；D选项错误，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。31.【答案】B。参见教材P162。【解析】租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。32.【答案】B。参见教材P131。【解析】试用期包含在劳动合同期限内。33.【答案】B。参见教材P132。【解析】集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立；尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。34.【答案】A。参见教材P42。【解析】行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。35.【答案】C。参见教材P164。【解析】通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。36.【答案】D。参见教材P222。【解析】使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。37.【答案】A。参见教材P259。【解析】行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。38.【答案】C。参见教材P268。【解析】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，其有义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。39.【答案】C。参见教材P269。【解析】见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。40.【答案】B。参见教材P270。【解析】隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位（实施监理的工程为监理单位）和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。41.【答案】B。参见教材P173。【解析】建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。42.【答案】B。参见教材P253。【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。43.【答案】A。参见教材P。【解析】建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。44.【答案】A。参见教材P269。【解析】如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。45.【答案】C。参见教材P128。【解析】合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。46.【答案】A。参见教材P114。【解析】当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。47.【答案】D。参见教材P301。【解析】和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。48.【答案】D。参见教材P303。【解析】行政复议是公民、法人或其他组织（作为行政相对人）认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。49.【答案】A。参见教材P305。【解析】对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。50.【答案】D。参见教材P60。【解析】实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。51.【答案】C。参见教材P108。【解析】政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。52.【答案】C。参见教材P337。【解析】自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。53.【答案】D。参见教材P89、95、96。【解析】中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商；EPC是设计采购施工总承包。54.【答案】C。参见教材P149。【解析】用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。55.【答案】A。参见教材P269。【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。56.【答案】D。参见教材P307。【解析】人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。57.【答案】C。参见教材P83。【解析】由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。58.【答案】A。参见教材P75。【解析】达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。59.【答案】A。参见教材P32，85。【解析】B选项错误，投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。C选项错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。D选项错误，投标保证金不得超过项目估算价的2％，但最高不得超过80万元人民币。60.【答案】A。参见教材P340。【解析】和解协议不具备强制执行效力。61.【答案】ACE参见教材P7。【解析】B、D选项不能独立承担民事责任。62.【答案】ADE参见教材P17。【解析】城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。63.【答案】ABCD。参见教材P49。【解析】下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。64.【答案】ABC。参见教材P77。【解析】投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。65.【答案】ACDE参见教材P78。【解析】招标文件不可以指明特定的生产供应商。66.【答案】BCDE参见教材P80。【解析】开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；开标由招标人主持，邀请所有投标人参加；开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。67.【答案】ABCD。参见教材P87。【解析】投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假骗取中标：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。68.【答案】ABE参见教材P89。【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告；排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。69.【答案】ABC。参见教材P112。【解析】因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。70.【答案】ABCD。参见教材P118。【解析】赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。71.【答案】ACDE。参见教材P。【解析】发包人应当承担赔偿损失责任的情形有：1．未及时检查隐蔽工程造成的损失；2．未按照约定提供原材料、设备等造成的损失；3．因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失；4．提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失；5．中途变更承揽工作要求造成的损失；6．要求压缩合同约定工期造成的损失；7．验收违法行为造成的损失。72.【答案】CE。参见教材P120。【解析】合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。73.【答案】ABDE。参见教材P134。【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位不得解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。74.【答案】ABCE。参见教材P159-161。【解析】借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外；自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息；民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍（包含利率本数）。审理中发现债权人将利息计入本金计算复利的，其利率超出银行同类贷款利率的4倍（包含利率本数）时，超出部分的利息不予保护。75.【答案】ACE。参见教材P210。【解析】总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故；分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。76.【答案】ABDE。参见教材P237。77.【答案】AD。参见教材P269。【解析】检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。78.【答案】BDE。参见教材P297。【解析】缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。79.【答案】ABCD。参见教材P305。【解析】婚姻、继承、家庭、物业服务、人身损害赔偿、名誉权、交通事故、劳动争议等案件，以及群体性纠纷案件，一般由基层人民法院管辖。80.【答案】AB。参见教材P333。【解析】仲裁以不公开审理为原则。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。