广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备采...

广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备采... 广州市白云区太和镇医院扩建工程一期 住院楼项目电梯设备采购及安装 服务合同 项目名称 :广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备 采购及安装服务 项目地点:广州市白云区 发包人 :广州市白云区太和人民医院 发包人合同编号 : 项目管理单位:广州市白云城市建设投资有限公司 项目管理单位合同编号 : 承包人 : 承包人合同编号 : 签订地点 :中国广东省广州市白云区 签订日期 : 年 月 日 第一部分 协议书 发包人 :广州市白云区太和人民医院(以下简称“甲方”) 项目管理单位:广州市白云城市建设投资有限公司(以下简称“乙方”) 承包人: (以下简称“丙方”) 本合同三方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备采购及安装服务事宜经协商一致，订立本合同。 本项目的项目管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受发包人委托履行相应职责和权利，发包人、项目管理单位的委托关系按双方建设管理合同执行。 项目名称:广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备采购及安装服务。 项目地点:广州市白云区太和镇太和中路53号。 一、 合同货物及计价清单 丙方根据甲、乙方要求提供以下货物及清单计价。 序货物名单数设备单价 安装单价 合价 电梯规格型号 号 称 位 量 (元) (元) (元) 层数 1 2 3 4 5 6 7 8 宗 10 培训费 1 已包含 合 计 1 二、 合同总价 1、本项目含税包干合同总价(包含电梯采购合同及电梯配置及相关服务合同的价格)为, 元(大写): 元整。本合同执行期间合同总价固定不变，最终结算价以终审部门审核为准。 2、合同总价包括本价款为丙方按照招标文件、本合同完成合同范围内工作内容的含税价款。合同价款包括但不限于:货物及随机附件的采购、设计(含深化设计)、制造、检测、试验、包装、运输、货物装卸(含二次搬运)、仓储、保险、吊装、安装(含井道排栅)、水电费、调试(含临时电缆)、验收、办证、培训(含为发包人提供每台不少于1人的电梯使用培训费)、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期服务、税费(含进口关税、增值税、发包方的合同印花税等一切税费)等，并通过竣工验收取得《安全检验合格证》和《广州市特种设备使用登记证》(含检测费等)，满足整体工程验收并交付使用的要求，总承包管理费、现场施工配合费等，以及质保期为2年的全部费用。除本合同约定情形外，发包方不再支付任何其他费用。 三、组成合同文件 下列组成本合同的文件是一个合同整体，为本合同不可分割部分，彼此应当能相互解释，互为。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下: (1)本合同协议书及附件; (2)本合同第二至四部分; (3)中标通知书; (4)招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件; (5)履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件); (6)、规范及有关技术文件; (7)图纸; (8)投标书及其附件; (9)工程报价单或预算书。 2 以下无正文，为签署页 甲方:广州市白云区太和人民医院 乙方:广州市白云城市建设投资有限公司 (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: 地 址: 地 址: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 邮 编: 邮 编: 丙方:(盖章) 法定代表人: 地 址: 电 话: 传 真: 邮 编: 开户银行: 银行帐号: 纳税人登记号: 签约日期: 年 月 日 3 第二部分 电梯采购合同 发包人 :广州市白云区太和人民医院(以下简称“甲方”) 项目管理单位:广州市白云城市建设投资有限公司(以下简称“乙方”) 承包人: (以下简称“丙方”) 本合同三方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备采购及安装服务事宜经协商一致，订立本合同。 本项目的项目管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受发包人委托履行相应职责和权利，发包人、项目管理单位的委托关系按双方建设管理合同执行。 一、合同货物 丙方根据甲、乙方要求提供以下货物及清单计价。 序号 货物品名 规格型号 单位 数量 设备单价(元) 合价(元) 电梯层 1 2 3 4 5 6 7 8 金额合计: 元 二、设备合同总价 含税包干设备合同总价为, 元。人民币(大写): 元整， 该合同总价是设备设计、制造、包装、运输(含二次搬运)、仓储保管、保险、装卸(含二次装卸)、检测、相关税费等费用。本合同执行期间合同总价不变，最终结算价以甲、乙方审核为准。 4 三、 电梯供货及质量基本要求 丙方须提供全新未使用过的出厂货物，其质量、规格及技术标准符合国家或行业标准，并符合投标文件、甲、乙方的要求。丙方提供的货物须随附制造厂商出厂检验报告、质量证明书、合格证书。货物质量、外观、包装出现问，丙方应负责包修、包换，费用由丙方负责。包括但不限于以下具体要求: ,一, 丙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前正常生产的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。如合同中规定的货物型号因停产或丙方自身原因无法正常供货，丙方应该在满足发包方图纸和使用需求的前提下，提供其它型号货物供发包方选择，其它型号的货物在技术参数、品质、性能等方面不得低于原货物，且必须满足当时政府部门对电梯货物出台的新规定。发包方不再另行增加任何费用。 ,二, 产品必须提供出厂合格证。 ,三, 货物制造质量出现问题，丙方应按本合同及国家规定(按标准高的执行)负责三包(包修、包换、包退)，费用由丙方负责。 ,四, 货到现场后的保管责任由丙方与总承包人协商，场地由总承包人提供。发包方不负责保管和提供场地。 ,五, 按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备，丙方供货时必须提供电梯型号的鉴定和检验报告，包括但不限于以下内容: 1、中华人民共和国电梯检测中心的整梯型式试验报告; 2、曳引机的型式试验报告; 3、限速器、安全钳、缓冲器的型式试验报告; 4、门锁系统的型式试验报告; ,六, 除按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备以外，丙方供货还应包括如下内容，由厂家配备及包安装: 1、每台电梯在机房的控制柜及控制柜至电源开关箱之间的电缆及管槽。 2、井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。 3、机房的曳引机承重梁。 4、井道内金属牛腿。 5、花岗石地面及不锈钢外包板等。 5 ,七, 五方对讲系统(轿箱、机房、管理中心、轿顶、底坑):该系统所需的所有通信线和警铃开关线、单体建筑物内的所有线、管槽、单体建筑物以外的穿线由智能化单位敷设，电梯单位无条件施工配合。呼叫对讲主机安装在中央控制室的集中控制台内。 所有电梯控制箱内，均需配备消防信号输入接点，以便接受消防控制,八, 中心发出的电梯迫降首层指令。接受消防迫降指令后，电梯停于首层;同时电梯控制箱向消防控制系统提供一个电梯已停于首层的反馈信号。此时消防人员通过敲碎安装于首层消防电梯破玻按钮后，消防电梯可以转供消防人员使用。 ,九, “手机信号接入功能”，由通信运营单位完成此功能，待招标人完成谈判后，电梯承包商负责开孔，并配合手机信号运营商的安装接线等工作。 ,十, 安装需要的所有的预埋件、材料由电梯供货单位负责，预埋件施工由主体土建承包人负责，最终结构会按照国标要求进行设计和施工，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。机房内的预埋件供货及施工均由电梯供货单位负责。调试验收前的电梯保管由电梯供货单位负责。 ,十一, 门洞预留、地坎预留、控制按钮处、控制柜安装处和底坑等土建一次施工工程(包括所有需要的砂浆、水泥等材料)，以及门边装饰收边(但井道内洞穴则由丙方修复后交付总承包人进行装饰施工)由土建总承包人负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。 ,十二, 电梯安装调试所需的各种设备、材料等，包括调试时使用的从施工电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆，包括安装调试用的临时电源线缆，都由投标人负责提供、施工并负责在调试后拆除回收。投标人应按招标文件要求综合考虑报价。 ,十三, 从轿箱起通过井道至机房止段专用视频电缆，由电梯系统供货商负责供货和安装。电梯监控摄像机由安防系统供货商负责供货和安装，电梯供货单位负责无条件配合施工。 ,十四, 投标人所投的货物必须是全新的、质量优良、安全可靠，同时，各种货物以及所选用的材料应符合国内通用标准和符合环保标准要求。工程质量验收标准:合格。 四、 包装、运输及到货检验 (一)设备的包装应符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同规 6 定。 (二)设备、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致设备清单及编号，易于被区分。 (三)包装箱内应有下列随箱资料一式两份:装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。 (四)丙方同时向招标人提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等。 (五)丙方负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输(包括水平和垂直)的提运、吊装、就位等工作。 (六)设备的现场保管由丙方负责，直至电梯安装、验交完毕。 (七)三方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符，丙方应及时更换或修复，不得影响工期。 (八)电梯设备从制造到安装现场的所有运输:包括所有货物一次和多次运输(水平的或垂直的)、吊装、就位等工作均由丙方负责。产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384-1992《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，充分考虑到运输途中的各种情况(如恶劣天气暴露于户外等)和广州地区的气候特点，以及工地露天存放的需要。具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。对于有特殊运输要求的设备(如温度、易碎、易变形、易受潮等)，丙方必须加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。由于包装不善导致设备锈蚀、缺失或损坏，丙方自行承担一切责任。包装箱的两侧，以运输通用标记，标明吊装重心，同时应用不褪色墨水书写以下标记: 合同号:/收货人:/货物名称:电梯/ 电梯编号:/包装箱编号/总箱数:/毛重/净重(kg):/尺寸(长×宽×高): (九)在备货期及施工期间每周向监理工程师提交工程进度周报告(一式三份)，记录项目的进度、主要开展的工作项目、雇用工人的数量，运到现场的设备、材料数量，施工现场的机械和设备投入情况，天气状况以及安全生产工作情况等内容;每月向监理工程师提交工程进度月报告和下月(一式三份)，详细说明项目的进度(含工期延误)及安全生产工作情况，汇总当月运到施工现场的材料、 7 设备数量，人工、材料、机械的施工完成量，提供工程进度照片;对工程施工中存在的问题，要分析原因、总结教训，制定整改措施。所提交的报告内容和格式除按合同规定内容外，还需达到监理公司关于工程进度报表内容和格式的要求。 (十)承担施工安全保卫工作:按照安全文明生产的规定和要求，保证生活区和施工现场的照明，实施防护措施及合同约定标志的布设和维护，做好施工现场人员、材料、器材的安全保卫工作。施工现场要求全封闭管理，安装电子视频监控系统(丙方自行承担费用)，二十四小时保卫值班。 五、 交货及工期 1、丙方应在中标后7个工作日内完成设计联络，同时按招标文件中的用户需求、甲、乙方的要求提供一式五份技术设计书，交甲、乙方确认后作为生产和安装的依据。 2、丙方备货期为收到中标通知书后 天，中标通知书后3天，检查、修理井道，做好固件预埋。在接到丙方的供货、安装书面通知后90天内完成供货，30天内完成安装、调试，全部安装调试后20天内验收和取得《安全检验合格》证。 3、交货地点:本项目工地甲、乙方指定地点(丙方负责卸货并搬运到指定地点)。 4、如有需要，由相关参建方与丙方一起在丙方发货前 天内按货物安装清单进行初验，丙方必须为初验提供便利和配合。设备送达交货地点后参建方对设备进行再检验、测试，对与清单和技术要求不相符的设备有拒绝接受的权利，不因设备的启运前通过了甲、乙方或其代表的检测、测试和认可而受到限制或放弃。丙方按合同完成货物的安装调试工作及报检手续，并取得《安全检验合格》证交付甲、乙方，方视为通过最终验收。 5、丙方应在交货同时将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲、乙方，所有技术资料需提供中文版;丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交付货物，丙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由丙方承担相关的违约责任;但若仅有单据移交并不代表货物所有权和风险的转移。 6、甲、乙方有权要求设备分批次进场、安装。 六、 三方责任 1、甲、乙方责任和费用 8 1.1 协助丙方按当地建委及质量技术监督部门、建设工程质量监督站、消防部门等政府主管部门的要求办理施工报批、开工许可证及有关安全施工手续。 1.2在施工现场，提供足够面积的有风雨保护措施的放置工具材料的场地及空间。 三相五线制)，在安装开1.3 提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源( 工前，电源应提供到机房电梯电源箱附近。 1.4 督促原有施工单位在丙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调工作。 1.5 负责督促装修单位进行安装完工后的装修工作。 1.6 审批并支付依据本合同约定的请款及办理竣工结算手续，项目结算价以终审部门审核为准。 2、丙方责任和费用 2.1 丙方应参加与电梯安装有关的土建施工检验工作，对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合要求，并向甲、乙方提供咨询服务和整改措施，与甲、乙方约定具体开工日期。相关费用已包含在合同总价内，不另行增加费用。 2.2 在安装开工前向当地政府主管部门申报电梯开工许可证，并承担有关的费用。 2.3 向当地建设、质量技术监督、消防等政府主管部门办理报批及有关手续。 2.4 会同甲、乙方和工程监理，按货物需求一览表及技术标准，开箱检查到达工地现场的设备及材料。 2.5 安装期间负责设备及材料的保管工作(包括保管库房内未安装的设备及部件)。 2.6 负责本合同所规定的工程内容和安装后的调试，直至符合设计要求和国家电梯规范，按用户需求书的相关规定进行竣工验收。 2.7 遵守施工现场的有关规章制度及服从甲、乙方、施工总包单位的管理，并配合有关专业施工。 2.8 向当地电梯检测机构报验并通过验收，为甲、乙方取得《安全检验合格》证并负责所有费用。 2.9 在本工程经政府部门检验验收合格发出《安全检验合格》证后向甲、乙 9 方办理移交手续，提交有关技术文件和验收文件。 2.10 提供2年保修服务。 2.11参加现场施工协调会议;制定措施、教育施工人员遵守工地管理有关安全生产和文明施工制度。 2.12负责为丙方现场施工人员生命财产和丙方施工用机械设备的保险，并支付一切费用。 2.13丙方负责电梯使用及维护培训工作，向甲方电梯操作、维修人员提供技术培训，达到熟练上岗条件。 2.14 负责施工期间所需的水、电接驳并承担费用，支付水电费。 2.15电梯在正式移交前，丙方须派专人负责电梯运行操作及维护，满足必要的使用要求，并做好相关成品保护措施，相关一切费用由丙方负责。 3、三方责任及承担费用包括但不限于下表列示(确认以“?”表示) 责 任 内 容 甲、乙方负责 丙方负1(按照要求完成电梯设备现场起吊。 ? 责 2(提供符合现场设备规范及安全标准要求的脚手架和辅助材料。 ? 3(提供并井道永久照明，照明装置应符合国家标准的有关要求。 ? 4(提供符合工作现场安全标准的厅门口安全护栏装置。 ? 5(提供合格的底坑爬梯。(和机房高台爬梯及永久性护栏)。 ? 6(政府部门检验、验收费用 ? 7. 井道预埋件 ? 8.现场安全保卫工作 ? 9.现场货物堆放场地及办公场地 ? 10、门套灌浆封堵 ? 七、技术资料 丙方应在发货前或在必需时向甲、乙方提供以下中文技术资料，并负责其准确性。 (1)电梯的制造、安装、调试标准及规范 (2)电梯的制造、安装、调试说明书 (3)电梯机房、井道和轿厢平面布置及设备基础图 (4)电梯电气接线图、符号说明及电气控制原理说明书 10 (5)电梯部件接线图 (6)电梯部件安装图 (7)电梯出厂合格证书 (8)设备基础图、安装图及技术要求 (9)电梯的操作维护手册 八、质量保证 (1)丙方保证所订货物系用优质的材料和优良工艺制成，全新，未曾用过，并完全符合投标文件、甲、乙方及本合同规定的质量、规格和性能。丙方并保证本合同订货在丙方及其分公司正确安装、甲方正常使用和丙方及其分公司维修的情况下，自安装验收完成起二十四个月内运转良好。 (2)丙方应保证所提供的电梯在产品制造、质量全部符合中华人民共和国有关电梯的现有国家规范标准的规定(以上二类规范应以标准高者为准)，并提供上述各个方面的质量合格报告，及设备在两年内质量保修期运转良好，无论在两年保修期内，还是保修期之外，只要甲、乙方发现属于产品质量及规格与合同规定的不符或发现其内在缺陷或使用不合格的原材料，可向丙方进行索赔，如果因此造成安全事故的，丙方承担相应的责任，并赔偿甲、乙方遭受的损失。 (3)其它各项有关功能试验: 电梯制造安装测试检验的主要依据应为中华人民共和国有关电梯的现行国家规范标准，包括但不限于: 1)《电梯技术条件》GB10058—2009 2)《电梯制造与安装安全规范》GB7588--2003 3)《电梯试验方法》GB10059--2009; 4)《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB7025—1997 5)《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182--1993 6)其它各项有关功能检验按国家相关规范执行，以标准高或最新者为准。 (4)丙方按投标文件承诺提供的货物参数必须等同或优于招标文件要求。 九、付款方式 1、合同签订生效后7天内，丙方提交预付款请款资料，经审批后15个工作日内按设备合同总价的30%(, 元)支付预付款。 2、丙方收到乙方排产通知书后7天内，丙方提交请款资料，经审批后15个 11 工作日内支付至设备合同总价的50%(, 元)作为排产款;丙方产成合同设备，按计划运到现场，经开箱检验合格后7天内，丙方提交请款资料，经审批后15个工作日内支付至设备合同总价的85%(, 元)。 3、经质监站和质量技术监督局检验合格并领取《安全检验合格证》，办理移交甲方的手续，且丙方完全移交档案资料，办理结算终审后，支付至结算总金额的95%;结算总价的5%为质量保修金，在质量保修期满后30天内无息付清。 4、在合同约定的产品交货期后60天时因甲方原因仍未付清货款的，丙方可以视甲方自动退货并书面通知甲方，也可以要求甲方继续履行本合同。 5、丙方在质保期内未完全履行保修义务的，甲方有权扣除质量保修金，并保留进一步索赔的权利。 6、丙方每次收款时向甲方开具合法等额有效的发票。 7、丙方必须于合同生效后，提交预付款请款资料时，随附银行履约保函。履约保函金额为合同总价的10%，期限不少于9个月，如项目无法在9个月内完成，则丙方必须办理展期或重新办理履约保函，并在本履约保函到期前1个月提交给乙方。履约保函在项目竣工验收合格后无息退回丙方。 8、丙方指定如下银行账户作为上述款项的收款账户: 开户名: 开户行: 账 号: 十、安装验收和移交 1、电梯安装、调试完成后，根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行质量自检验收。自检验收由丙方主持和组织，相关参建单位参加。自检验收目的是全面检查安装质量和整机性能。 2、在自检验收前，应进行空载和额定载荷运行试验各4个小时，运行情况应良好。 3、丙方应事先准备好检验报告格式，检验项目应符合GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》，并包括用户需求书的技术要求，其内容在检验前30天交甲、乙方确认。 4、每台电梯的全部检验项目都应合格，如不合格，允许现场调整后重检，重检不能影响交付使用日期。通过竣工检验的电梯，由丙方向当地电梯监测机构报 12 检并负责费用。 5、在全部电梯安装完工后7个工作日内，丙方向当地政府主管部门提出验收申请。甲、乙方配合丙方进行验收。 十一、售后服务 1、 丙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，丙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。 2、 丙方提供 2 年保修服务。保修期自电梯安装调试完毕，取得《安全检验合格》证，且甲方在货物整体验收单上签字之日起计算。保修服务内容，详见用户需求书。 3、 保修期内，丙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。 4、 货物故障报修响应时间为:丙方应提供二十四(24)小时热线服务，召修服务。系统运行过程中出现故障，丙方接到保修通知后，在1小时内作出响应，2小时内赶到现场，12小时内排除故障。 5、 所有货物保修服务方式均为丙方上门保修，即由丙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由丙方承担。 6、 保修期后两年内的货物维护由丙方与甲方另行签署协议，价格可使用投标文件的相应报价。在质保期内，丙方须对所提供的设备做定期检查和保养。 十二、合同变更 1、丙方根据现场施工情况，发现合同原计划或不尽合理的，应及时通知乙方，并采取必要的措施修正计划或方案，经三方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。 2、如发生设计变更导致电梯型号的变更，由甲、乙方与丙方协商确定新型号产品的价格，但甲、乙方保留将该型号重新采购的权利。 十三、违约责任 1、甲、乙方无正当理由拒收货物的，由甲方向丙方偿付拒收部分5%的违约金。 2、甲方应按合同规定的付款方式按时付款，如甲方无正当理由不能在本合同 13 规定的时间内支付合同相关款项时，每逾期1天甲方向丙方偿付逾期付款部分5‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期付款部分的5%。 3、丙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，丙方向甲、乙方偿付逾期交货部分5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分的15%。 4、丙方无正当理由逾期30天未交付货物视为丙方不能交付货物，甲、乙方有权终止合同，丙方向甲方偿付合同总价5,的违约金。合同终止后一个月内丙方全额退回甲方已支付丙方的一切款项。 5、丙方所交的货物、型号、规格不符合合同约定的，甲、乙方有权拒收直至丙方按合同约定交货为止，丙方向甲方偿付合同总价的5,的违约金。 6、如丙方由于非不可抗力不能按时完工或不能按时通过质量技术监督部门的验收并取得《安全检验合格》证,每延期一天,丙方向甲方偿付合同总价5‰的违约金，但此违约金最多不超过合同总价的15% 。 7、安装完成后，如因丙方原因两次报验仍不能通过政府部门的验收，或货物仍不能达到合同约定质量标准，乙方有权退货，乙方提出退货后一个月内，丙方应无条件退回全部款项，并赔偿甲方因此遭受的损失。 8、丙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲、乙方违约，应承担甲、乙方为应诉而产生的必要合理费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、赔偿款)。 9、因丙方原因造成对甲、乙方违约，所造成的全部费用、责任由丙方承担。 十四、所有权和风险转移 本合同约定项目所用材料和设备本身毁损、灭失的风险，在竣工验收合格交付甲、乙方前由丙方承担，在竣工验收合格交付后由甲、乙方承担(货物质量原因的，仍由丙方承担)。如货到工地60天之日起非丙方原因无法安装的，货物风险及保管责任由甲、乙方承担。 十五、不可抗力 不可抗力指战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、暴动、民众骚乱、政府命令、严重火灾、洪水、台风、海啸、地震等或其他双方认定的不可预见、不可避免、不可克服的事件。三方的任何一方由于不可抗力原因不能或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报，在提供相关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行。 14 十六、争议及解决办法 1、 因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由丙方承担。 2、 本合同发生争议，由三方协商，协商不成时可向交货地法院提请诉讼。 十七、其他 1、 上述第一至第十六条合同内容未提及或与本合同第四部分用户需求书不一致的，以第四部分为准。 2、 丙方须与施工总承包单位签订《施工总承包管理协议书》，遵守施工总承包单位与甲、乙方签订的《施工总承包合同》中属于丙方施工部分的规定。电梯工程验收交付后，因电梯工程原因不能整体验收的，丙方承担全部责任。 3、 本合同条款的变更，须另行签署补充协议附后，任何修改须经三方代表共同签署并盖章。 4、 本合同一式十二份，正本三份，副本九份，三方各执一份正本三份副本，合同正、副本具有同等法律效力，在三方签字、盖章后生效。当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。 5、本合同未尽事宜，由三方协商处理。 (此行以下无正文) 15 (此页无正文) 甲方:广州市白云区太和人民医院 乙方:广州市白云城市建设投资有限公司 (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: 地 址: 地 址: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 邮 编: 邮 编: 丙方:(盖章) 法定代表人: 地 址: 电 话: 传 真: 邮 编: 开户银行: 银行帐号: 纳税人登记号: 签约日期: 年 月 日 16 第三部分 电梯配置及相关服务合同 发包人 :广州市白云区太和人民医院(以下简称“甲方”) 项目管理单位:广州市白云城市建设投资有限公司(以下简称“乙方”) 承包人: (以下简称“丙方”) 本合同三方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就广州市白云区太和镇医院扩建工程一期住院楼项目电梯设备采购及安装服务事宜经协商一致，订立本合同。 本项目的项目管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受发包人委托履行相应职责和权利，发包人、项目管理单位的委托关系按双方建设管理合同执行。 工程名称:太和镇医院扩建工程项目(一期住院楼)电梯安装服务。 工程地点:白云区太和镇太和中路53号。 安装数量: 台;型号:详见本合同第一、四部分。 一、安装合同总价 1、含税包干安装合同总价为, 元 (大写): 元整。 2、该合同总价是所有货物运输(含二次搬运)、仓储保管、保险、装卸(含二次装卸)、安装、附属材料采购、调试、办证、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期服务、税费、总承包管理费、现场施工配合费等的全部费用。 3、合同总价在本合同执行期间固定不变，最终结算价以终审部门审核为准。 二、电梯安装相关的工作责任和费用 1、甲、乙方责任和费用 1.1 协助丙方按当地建设及质量技术监督部门、建设工程质量监督站、消防部门等政府主管部门的要求，办理施工报批、开工许可证及有关安全施工手续。 1.2 负责完善井道的土建工程，按时交出符合所安装电梯要求的、整洁的井道、机房，确保丙方工作人员在施工过程中能正常进行。 1.3 提供足够面积的有风雨保护措施的放置工具材料的场地及空间等事宜。 1.4 提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)，在安装开工前，电源应提供到机房电梯电源箱附近。 17 1.5 协助丙方解决安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。 1.6 负责电梯安装完工后土建部分的补洞和装修工作。 1.7 协助丙方向甲、乙方协调提供吊装的场地和吊装点等事宜。 1.8 审核丙方相关安全资质。 1.9 协助丙方办理工程款申请、结算手续，工程价款以甲、乙方审核为准。 2、丙方责任和费用 2.1 丙方应参加与电梯安装有关的土建施工检验工作，对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合要求，并向乙方提供咨询服务和整改措施，与乙方约定具体开工日期。相关费用已包含在合同总价内，不另行增加费用。 2.2在安装开工前向当地政府主管部门申报电梯安装开工许可证，并承担有关的费用。 2.3向当地建设及质量技术监督部门等政府主管部门办理安装施工报批及有关安全施工手续。 2.4 会同参建单位，按货物需求一览表及技术标准，开箱检查到达工地现场的设备、部件及材料。 2.5 安装期间负责设备及材料的保管(包括库房内尚未安装的设备及部件)。 2.6 负责本合同所规定的工程内容和安装后的调试，直至符合设计要求和国家电梯安装规范，按用户需求书的相关规定进行竣工验收。 2.7 遵守施工现场的有关规章制度及服从甲方、乙方、施工总包单位的管理，并配合有关专业施工。 2.8 向当地电梯检测机构报验并通过验收，为甲方取得《安全检验合格》证并负责所有费用。 2.9 在本工程经政府部门检验验收合格发出《安全检验合格》证后向甲方办理移交手续，提交有关技术文件和验收文件。 2.10 提供2年保修服务，自甲方收到《安全检验合格》证后，移交甲方之日起计算。 2.11参加现场施工协调会议;制定措施、教育施工人员遵守甲、乙方的工地管理有关制度、安全生产和文明施工制度。 2.12 负责为丙方现场施工人员生命财产和丙方施工用机械设备的保险，并支付一切费用，丙方发生一切安全事故均由丙方自负全责，与甲、乙方无关。 18 2.13 丙方负责电梯使用及维护培训工作向甲、乙方电梯操作、维修人员提供技术培训使其达到熟练上岗条件。 2.14 负责安装施工期间所需的水、电接驳及水电费。 2.15 配合实施电梯井道土建预埋件检查及维修等工作。 2.16 提供企业相关资质证明，并提供所有进场作业人员、特种作业人员等有效证件。提供所有进场安全工具器出厂合格证明及检测报告等相关资料。 甲、乙方或丙方的责任及承担费用(确认以“?”表示) 责 任 内 容 甲、乙方负责 丙方负1(按照要求完成电梯设备现场起吊。 ? ? 责 2(提供符合现场设备安装规范及安全标准要求的脚手架和辅助材料。 ? ? 3(提供并安装井道永久照明，照明装置应符合国家标准的有关要求。 ? ? 4(提供符合工作现场安全标准的厅门口安全护栏装置。 ? ? 5(提供合格的底坑爬梯。(和机房高台爬梯及永久性护栏)。 ? ? 6(政府部门检验、验收费用 ? ? 7. 井道预埋件 ? ? 三、安装验收和移交 1、电梯安装、调试完成后，根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行质量自检验收。自检验收由丙方主持和组织，甲、乙方等相关单位参加。自检验收目的是全面检查安装质量和整机性能。 2、在自检验收前，应进行空载和额定载荷运行试验各4个小时，运行情况应良好。 3、丙方应事先准备好检验报告格式,检验项目应符合GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》，并包括用户需求书的技术要求，其内容在检验前30天交甲、乙方确认。 4、每台电梯的全部检验项目都应合格，如不合格，允许现场调整后重检，重检不能影响交付使用日期。通过竣工检验的电梯，由丙方向当地电梯监测机构报检并负责费用。 5、在全部电梯安装完工后7个工作日内，丙方向当地政府主管部门提出验收申请。甲方配合丙方进行验收。 6、在申请政府主管部门验收前，甲、乙方协调提供电梯机房到监控室等区域 19 的通信电缆，并完成敷设工作。 四、付款方式 1、合同签订生效7天内，丙方提交预付款请款资料，经审批后15个工作日内按合同总价的10%(, 元)支付预付款。 2、电梯安装调毕，丙方提交请款资料，经审批后15个工作日内支付至实际完成工作量的85%; 3、经质监站和质量技术监督局检验合格并领取《安全检验合格证》，办理移交甲方的手续，且丙方完全移交档案资料，办理结算终审后，支付至结算总金额的95%;结算总价的5%为质量保修金，在质量保修期满后30天内无息付清。 4、丙方每次收款时向甲方开具合法等额有效的发票。 5、丙方在质保期内未完全履行保修义务的，甲方有权扣除质量保修金，并保留进一步索赔的权利。 6、丙方必须于合同生效后，提交预付款请款资料时，随附银行履约保函。履约保函金额为合同总价的10%，期限不少于9个月，如项目无法在9个月内完成，则丙方必须办理展期或重新办理履约保函，并在本履约保函到期前1个月提交给乙方。履约保函在项目竣工验收合格后无息退回丙方。 7、丙方指定如下银行账户作为上述款项的收款账户: 开户名: 开户行: 账 号: 五、合同变更 丙方根据现场施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时通知甲、乙方，并采取必要的措施修正计划或方案，经三方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。 六、违约责任 1、甲方应按合同规定的付款方式按时付款，如甲方无正当理由不能在本合同规定的时间内支付合同相关款项时，每逾期1天甲方向丙方偿付逾期付款部分5‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期付款部分的15%。 2、丙方无正当理由逾期进行安装调试，故意拖延施工进度，经乙方确认其情况属实，每逾期1天，丙方向甲方偿付合同总价5‰的违约金，累计违约金不超过 20 合同总价的15%。 3、丙方无正当理由逾期进行安装调试，故意拖延工期长达30天，经项目甲、乙方确认其情况属实，甲、乙方有权终止合同，丙方向甲、乙方偿付合同总价的5,的违约金。 4、如丙方由于非不可抗力不能按时完工或不能按时通过质监站和质量技术监督局的验收并取得《安全检验合格》证(视相关政府部门的工作时间而定) ，丙方向甲方偿付设备合同总价的5,的违约金。 5、因丙方原因造成对甲、乙方本合同以外的事项违约，所造成的全部费用、责任由丙方承担。 七、不可抗力 不可抗力指战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、暴动、民众骚乱、政府命令、严重火灾、洪水、台风、海啸、地震等或其他双方认定的不可预见、不可避免、不可克服的事件。甲、乙、丙三方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。 八、争议及仲裁 本合同发生争议，由三方协商，协商不成时可向交货地法院提请诉讼。 九、 其他 1、上述第一至第八条合同内容未提及或与本合同第四部分用户需求书不一致的，以第四部分为准。丙方需在各电梯轿厢三侧壁预留宣传设备电源及相关设施。 2、丙方须与施工总承包单位签订《施工总承包管理协议书》，遵守施工总承包单位与甲、乙方签订的《施工总承包合同》中属于丙方施工部分的规定。电梯工程验收交付后，因电梯工程原因不能整体验收的，丙方承担全部责任。 3、本合同条款的变更，须另行签署补充协议附后，任何修改须经三方代表共同签署并盖章。 4、本合同一式十二份，正本三份，副本九份，三方各执一份正本三份副本，合同正、副本具有同等法律效力，在三方签字、盖章后生效。当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。 5、本合同未尽事宜，由三方协商处理。 21 (本页无正文) 甲方:广州市白云区太和人民医院 乙方:广州市白云城市建设投资有限公司 (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: 地 址: 地 址: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 邮 编: 邮 编: 丙方:(盖章) 法定代表人: 地 址: 电 话: 传 真: 邮 编: 开户银行: 银行帐号: 纳税人登记号: 签约日期: 年 月 日 22 第四部分 用户需求书 1、电梯技术规格参数表 井道尺寸 地坑提升数量载重速度开门 层/站/驱动方式 编号 电梯用途 (宽×深深度高度(台) (kg) (m/s) 类型 门 mm) (mm) (m) 1600旁开双DT4/医用病床交流变频调压1700 或以10/10/10 33.30 1.5 2 2400×3000 DT5 电梯 调速(VVVF) 扇门 上 1050中分双乘客(消交流变频调压DT6 1700 或以11/11/11 37.20 1 2200×2200 1.5 防)电梯 调速(VVVF) 扇门 上 中分双300或交流变频调压DT1 污物电梯 1700 10/3/3 33.30 1 1320×1300 1.0 以上 调速(VVVF) 扇门 中分双300或交流变频调压DT3 洁净电梯 1700 10/3/3 33.30 1 1320×1300 1.0 以上 调速(VVVF) 扇门 1350旁开双污物病床交流变频调压DT2 1600 或以10/10/10 33.30 1 2400×2900 1.5 电梯 调速(VVVF) 扇门 上 合计 6 23 2、装饰及功能需求 序号 DT4、DT5 数量 2 梯种 医用病床电梯(无障碍电梯) *载重量 1600Kg或以上(侧对重) *速度 1.5m/s 停站数 10层10站10门 服务楼层 1~10 提升高度 33.30m 顶层净高度 4800mm 底坑深度 1700mm 井道尺寸 2400宽*3000深 机房位置 上置 机房尺寸 2400宽*3000深 开门尺寸 1200宽*2100高 轿厢内尺寸 1400宽*2400深 *驱动方式 交流变频调压调速(VVVF) 制作标准 国家GB7588标准 *开门方式 旁开双扇门 电源要求 动力电源:三相交流380V，50Hz。照明电源:单相交流220V，50Hz。 1.地板:花纹钢板; 2.召唤箱:不锈钢面板; 3.轿厢内:发纹不锈钢内 墙面; 4.层门:发纹不锈钢(首层); 5.门套:发纹不锈钢小门套(首层); 6.轿厢通风系统:风扇; 7.层门:发纹不锈钢(其他层); 8.门套:发纹*电梯标准装饰 不锈钢小门套(其他层); 9.门地坎、层门地坎:不锈钢; 10.操纵箱: 不锈钢面板; 11.吊顶:吊顶标准; 12.三面不锈钢扶手; 13.安装轿厢 内摄像头;14.安装空调; 15.停电自动平层功能。 有偿选配装饰(总价已含) 1 层门 发纹不锈钢(其它层); 2 门套 发纹不锈钢小门套(其它层); 1.安全接触器触点检测保护; 2.变频器多重保护; 3.泊梯; 4.层楼位 置信号的自动修正; 5.超速保护; 6.超载保护; 7.磁角度自学习功能; 8.错误指令取消; 9.到站自动开门; 10.点阵式层楼显示器; 11.电梯 运行次数显示; 12.电梯自救运行; 13.对讲机通讯; 14.反向时自动消 指令; 15.防遛车保护; 16.防门锁短接; 17.防终端越程保护; 18. 故障历史记录; 19.故障显示; 20.故障重开门; 21.关门按钮提前关门; 22.光幕保护; 23.换站停靠; 24.火灾紧急返回运行; 25.检修运行方*电梯标准功能 式; 26.井道层数数据自学习; 27.关门受阻保护装置; 28.开门按钮开 门; 29.楼层滚动显示; 30.满载直驶; 31.门区外不能开门保护措施; 32.逆向运行显示; 33.起动补偿; 34.欠相保护; 35.欠压保护; 36. 集选控制; 37.值班室通话; 38.停电照明功能; 39.闲驶时照明、风扇 自动断电; 40.消防信号反馈; 41.消防员操作; 42.运行超时保护; 43.召唤功能; 44.自动关门; 45.警铃; 46.永磁同步门机; 47.五方 通话; 48.停电自动平层功能。 有偿选配功能(总价已含) 1.并联控制 2.语音报站 3.残疾人操纵箱 (盲文) 4.空调设备 序号 DT6 24 数量 1 梯种 乘客电梯(消防电梯) *载重量 1050Kg或以上(后对重) *速度 1.5m/s 停站数 11层11站11门 服务楼层 -1~10 提升高度 37.20m 顶层净高度 4800mm 底坑深度 1700mm 井道尺寸 2200宽*2200长 机房位置 上置 机房尺寸 2200宽*2200深*2500高 开门尺寸 900宽*2100高 轿厢内尺寸 1600宽*1500深 *驱动方式 交流变频调压调速(VVVF) 制作标准 国家GB7588标准 *开门方式 中分双扇门 电源要求 动力电源:三相交流380V，50Hz。照明电源:单相交流220V，50Hz。 1.地板:花纹钢板; 2.召唤箱:不锈钢面板; 3.轿厢:发纹不锈钢; 4. 层门:发纹不锈钢(首层); 5.门套:发纹不锈钢小门套(首层); 6.轿 厢通风系统:风扇; 7.层门:发纹不锈钢(其他层); 8.门套:发纹不*电梯标准装饰 锈钢面板小门套(其他层); 9.门地坎、层门地坎:不锈钢; 10.操纵箱: 不锈钢面板; 11.吊顶:吊顶标准; 12.监控安装;13.三面不锈钢扶手; 14.安装空调; 15.停电自动平层功能。 1 层门 发纹不锈钢(其它层); 2 门套 发纹不锈钢小门套(其它层); 有偿选配装饰(总价已含) 1.安全接触器触点检测保护;2.按钮控制;3.报警按钮;4.变频器多重保护; 5.层楼位置信号的自动修正;6.超速保护;7.超载保护;8.磁角度自学习功 能;9.到站钟;10.错相保护;11.点阵式层楼显示器;12.电梯自救运行;13. 反向时自动消指令;14.防捣乱功能;15.防溜车保护;16.防门锁短接;17. 防终端越程保护;18.故障历史记录;19.故障显示;20.故障重开门;21.关 门按钮提前关门;22.光幕;23.换站停靠;24.火灾应急返回;25.集选控制;*电梯标准功能 26.检修操作;27.井道层楼数据自学习;28.开门按钮开门;29.开锁区域外 不能开门保护;30.楼层滚动显示;31.满载直驶;32.门受阻保护;33.内部 通话装置/对讲系统;34.逆向运行保护;35.起动补偿;36.欠相保护;37.欠 压保护;38.停电照明功能;39.误指令消除;40.闲时节电;41.消防信号反 馈;42.消防员服务;43.永磁同步变频门机;44.运行超时保护;45.运行次 数计数器;46.驻停;47.自动门。48、五方通话49、光幕保护50、停电自动 平层 1.语音报站 2.空调设备 有偿选配功能(总价已含) 序号 DT3 25 数量 1 梯种 洁净电梯(后对重) *载重量 300Kg或以上 *速度 1.0m/s 停站数 10层3站3门 服务楼层 1,7,10 提升高度 33.30m 顶层净高度 4800mm 底坑深度 1700mm 井道尺寸 1320宽*1300深 机房位置 上置 机房尺寸 2100宽*2350深 开门尺寸 900宽*2100高 轿厢内尺寸 1000宽*1000深*1170高 *驱动方式 交流变频调压调速(VVVF) 制作标准 国家GB7588标准 *开门方式 中分双扇门 电源要求 动力电源:三相交流380V，50Hz。照明电源:单相交流220V，50Hz。 1.地板:花纹钢板; 2.召唤箱:不锈钢面板; 3.轿厢:发纹不锈钢; 4. 层门:发纹不锈钢(首层); 5.门套:发纹不锈钢小门套(首层); 6.轿厢 通风系统:风扇; 7.层门:发纹不锈钢(其他层); 8.门套:发纹不锈钢*电梯标准装饰 小门套(其他层); 9.门地坎、层门地坎:不锈钢; 10.操纵箱:不锈钢 面板; 11.吊顶:不锈钢(对以上饰面有洁净要求)12.安装监控头。 有偿选配装饰(总价已含) 1.安全接触器触点检测保护; 2.变频器多重保护; 3.泊梯; 4.层楼位 置信号的自动修正; 5.超速保护; 6.超载保护; 7.磁角度自学习功能; 8.错误指令取消; 9.到站自动开门; 10.点阵式层楼显示器; 11.电梯 运行次数显示; 12.电梯自救运行; 13.对讲机通讯; 14.反向时自动消 指令; 15.防遛车保护; 16.防门锁短接; 17.防终端越程保护; 18. 故障历史记录; 19.故障显示; 20.故障重开门; 21.关门按钮提前关门; 22.光幕保护; 23.换站停靠; 24.火灾紧急返回运行; 25.检修运行方*电梯标准功能 式; 26.井道层数数据自学习; 27.关门受阻保护装置; 28.开门按钮开 门; 29.楼层滚动显示; 30.满载直驶; 31.门区外不能开门保护措施; 32.逆向运行显示; 33.起动补偿; 34.欠相保护; 35.欠压保护; 36. 集选控制; 37.值班室通话; 38.停电照明功能; 39.闲驶时照明、风扇 自动断电; 40.消防信号反馈; 41.消防员操作; 42.运行超时保护; 43. 召唤功能; 44.自动关门; 45.警铃; 46.永磁同步门机; 47.五方通 话。 有偿选配功能(总价已含) 序号 DT1 26 数量 1 梯种 污物电梯(后对重) *载重量 300Kg或以上 *速度 1.0m/s 停站数 10层3站3门 服务楼层 1,7,10 提升高度 33.30m 顶层净高度 4800mm 底坑深度 1700mm 井道尺寸 1320宽*1300深 机房位置 上置 机房尺寸 2100宽*2350深 开门尺寸 900宽*2100高 轿厢内尺寸 1000宽*1000深*1170高 *驱动方式 交流变频调压调速(VVVF) 制作标准 国家GB7588标准 *开门方式 中分双扇门 电源要求 动力电源:三相交流380V，50Hz。照明电源:单相交流220V，50Hz。 1.地板:花纹钢板; 2.召唤箱:不锈钢面板; 3.轿厢:发纹不锈钢; 4. 层门:发纹不锈钢(首层); 5.门套:发纹不锈钢小门套(首层); 6.轿厢*电梯标准装饰 通风系统:风扇; 7.层门:发纹不锈钢(其他层); 8.门套:发纹不锈钢 小门套(其他层); 9.门地坎、层门地坎:不锈钢; 10.操纵箱:不锈钢 面板; 11.吊顶:吊顶标准(对以上饰面有洁净要求);12.安装监控头。 有偿选配装饰(总价已含) 1.安全接触器触点检测保护; 2.变频器多重保护; 3.泊梯; 4.层楼位 置信号的自动修正; 5.超速保护; 6.超载保护; 7.磁角度自学习功能; 8.错误指令取消; 9.到站自动开门; 10.点阵式层楼显示器; 11.电梯 运行次数显示; 12.电梯自救运行; 13.对讲机通讯; 14.反向时自动消 指令; 15.防遛车保护; 16.防门锁短接; 17.防终端越程保护; 18. 故障历史记录; 19.故障显示; 20.故障重开门; 21.关门按钮提前关门; 22.光幕保护; 23.换站停靠; 24.火灾紧急返回运行; 25.检修运行方*电梯标准功能 式; 26.井道层数数据自学习; 27.关门受阻保护装置; 28.开门按钮开 门; 29.楼层滚动显示; 30.满载直驶; 31.门区外不能开门保护措施; 32.逆向运行显示; 33.起动补偿; 34.欠相保护; 35.欠压保护; 36. 集选控制; 37.值班室通话; 38.停电照明功能; 39.闲驶时照明、风扇 自动断电; 40.消防信号反馈; 41.消防员操作; 42.运行超时保护; 43. 召唤功能; 44.自动关门; 45.警铃; 46.永磁同步门机; 47.五方通 话; 48.停电平层功能。 有偿选配功能(总价已含) 序号 DT2 27 数量 1 梯种 污物病床电梯 *载重量 1350Kg或以上(侧对重) *速度 1.5m/s 停站数 10层10站10门 服务楼层 1~10 提升高度 33.30m 顶层净高度 4800mm 底坑深度 1600mm 井道尺寸 2400宽*2900深 机房位置 上置 机房尺寸 2500宽*2800深 开门尺寸 1200宽*2100高 轿厢内尺寸 1300宽*2300深 *驱动方式 交流变频调压调速(VVVF) 制作标准 国家GB7588标准 *开门方式 旁开双扇门 电源要求 动力电源:三相交流380V，50Hz。照明电源:单相交流220V，50Hz。 1.地板:花岗石地面; 2.召唤箱:不锈钢面板; 3. 轿厢:发纹不锈钢; 4.层门:发纹不锈钢(首层); 5.门套:发纹不锈钢小门套(首层); 6. 轿厢通风系统:风扇; 7.层门:发纹不锈钢(其他层); 8.门套:发纹不*电梯标准装饰 锈钢小门套(其他层); 9.门地坎、层门地坎:不锈钢; 10.操纵箱:不 锈钢面板; 11.吊顶:吊顶标准; 12.预留视频监控接口(对以上饰面有 清洁需求) 有偿选配装饰(总价已含) 1.层门:发纹不锈钢(其它层); 2.门套:发纹不锈钢小门套(其它层); 1.安全接触器触点检测保护; 2.变频器多重保护; 3.泊梯; 4.层楼位 置信号的自动修正; 5.超速保护; 6.超载保护; 7.磁角度自学习功能; 8.错误指令取消; 9.到站自动开门; 10.点阵式层楼显示器; 11.电梯 运行次数显示; 12.电梯自救运行; 13.对讲机通讯; 14.反向时自动消 指令; 15.防遛车保护; 16.防门锁短接; 17.防终端越程保护; 18. 故障历史记录; 19.故障显示; 20.故障重开门; 21.关门按钮提前关门; 22.光幕保护; 23.换站停靠; 24.火灾紧急返回运行; 25.检修运行方*电梯标准功能 式; 26.井道层数数据自学习; 27.关门受阻保护装置; 28.开门按钮开 门; 29.楼层滚动显示; 30.满载直驶; 31.门区外不能开门保护措施; 32.逆向运行显示; 33.起动补偿; 34.欠相保护; 35.欠压保护; 36. 集选控制; 37.值班室通话; 38.停电照明功能; 39.闲驶时照明、风扇 自动断电; 40.消防信号反馈; 41.消防员操作; 42.运行超时保护; 43. 召唤功能; 44.自动关门; 45.警铃; 46.永磁同步门机; 47.五方通 话; 48.停电自动平层功能。 有偿选配功能(总价已含) 3、技术条件附属要求: 3.1 中标供应商负责井道永久照明的安装工作，井道有关要求见基本参数见本用户 28 需求书的“1、电梯技术规格参数表”和“2、装饰及功能需求”的相关内容或现场。 3.2 投标人可根据招标人使用要求、井道尺寸及其它要求选择与招标电梯相对应的型号进行投标，并列明该型号响应的技术参数。 3.3 投标人提供的电梯产品必须是该品牌的最先进的产品，已大批量生产并经广泛使用考验，投标人须列明产品的型号、产地。 3.4 投标人必须提供所投标电梯的鉴定检测报告(如整梯检测报告、限速器、安全钳的鉴定检测报告、门机系统的鉴定检测报告、缓冲器的鉴定检测报告等)。 3.5 投标人除提供本次要求的电梯功能配置外，可根据招标人的需要免费另外推荐可选择电梯功能配置。 3.6 中标后中标供应商要参与设计联络工作，提供相关技术资料给设计单位。井道建造后设备安装需要进行整改的由中标供应商负责。 3.7 电梯内饰(包括地板花岗石)由中标供应商负责并提供装饰样板，最终由使用单位确认后安装。 4、环境条件: 序号 内 容 数量、规格及参数值 1 环境温度 -5?,40? 2 相对湿度 日平均值不大于95,,月平均值不大于90, 3 防止凝露措施 高湿期可能产生凝露，制造商应采取措施防止凝露对设备的危害 4 海拔高度 ?1000m 5 地震烈度 ?8度 F,10Hz时，振幅为0.3mm 6 振动 10,F,150Hz时，加速度为0.1g 7 电压 对外界电压波动幅度在?10%至?15%均可承受，抗干扰能力强 8 安装 垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度 5、技术文件 5.1 中标供应商提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的一整套技术文件。 5.2 中标供应商必须为甲、乙方免费培训出合格的能进行系统的调试、使用、维护和维修的人员2-3名。 5.3 中标供应商必须提交一份货物的产地来源证、装箱清单。 6、质量保证 29 6.1 电梯安全使用管理部门签发电梯使用证后2年为质保期。质保期内中标供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。 6.2 中标供应商应保证主要零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，业主发现产地不符合要求，中标供应商应无偿更换或负进一步责任。 6.3 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续二年的质保期。 7、包装、发运及现场保管 7.1 货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求。 7.2 为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由中标供应商承担一切责任。 7.3 每一包装箱必须附有装箱清单。 7.4 中标供应商应在每件包装上明显地标注下列标记: (1) 收货人; (2) 产品名称; (3) 合同号; (4) 品种号和箱号; (5) 到货地点; (6) 外形尺寸(长×宽×高)，单位以mm计。 7.5 中标供应商应根据货物的特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。 7.6 中标供应商在设备发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以传真的形式通知业主。 7.7 中标供应商负责电梯货到安装现场过程中的全部运费,包括运输过程中的中转和货到现场前的库存。 7.8 中标供应商负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位。招标人免费提供场地。 7.9 货物在现场的保管由中标供应商负责，直至电梯安装、调试及验交完毕。 8、交付使用时间 8.1 具体交货时间要求:在签订合同后，按项目分批实施数量交货，以招标人通知 30 日起计60天内将货物分批次送至电梯安装现场。中标供应商负责完成安装和调试且通过当地技术监督局和建委质监站验收。 8.2 通过当地技术监督局和建委质监站验收的时间视具体情况而定。 9、安装、调试、验收 9.1 本要求是作为投标人在中标后执行设备安装调试保养服务过程条款中的一部分，设备供货合同包含设备的安装调试、保养服务条款。 9.2` 中标供应商提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供电梯产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担电梯的安装工程，并保证安装工艺达到电梯运行合格的要求。安装工作必须由制造商的施工服务队伍执行，不准分包。 9.3 施工服务队伍资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，上岗人员要有相应的上岗证，施工前向业主递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。 9.4 中标供应商应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。 9.5 进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。中标供应商要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。 9.6 中标供应商必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。 9.7 中标供应商进场所要的现场工作条件及施工中要业主配合承担的项目由投标人在投标时提出,签署合同时作为合同条款之一予以明确。 9.8 中标供应商应对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。非因业主责任，不得收电梯安装整改费。 9.9 安装开始前，中标供应商应约业主共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建地点。在确定施工条件已具备后5天内中标供应商与业主确定开始施工日期。施工日期定于双方确认可进场施工条件具备10天之内。中标供应商负责当地建委质监站及技监部门的报装、报验手续，并承担所有有关费用。 31 9.10 施工所用的机械工具、设备、材料由中标供应商自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由业主提供恰当的场所存放并由中标供应商自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。吊装、棚架、钢牛腿由中标供应商负责(井道没有土建牛腿)，中标供应商自备临时电缆用于安装调试。中标供应商与土建施工总承包人的工作界面:1、轿厢内监控设备、弱电管道(轿厢至电梯前室)和弱电线路(轿厢至监控中心)由中标供应商负责，而电梯前室至监控中心的弱电管道由土建施工总承包人施工;2、中标供应商提供五方通话通话设备和按钮，弱电管道(轿厢至电梯前室)和弱电线路(轿厢至监控中心)由中标供应商负责，而电梯前室至监控中心的弱电管道由土建施工总承包人施工;3、强电方面:中标供应商完成电梯机房控制箱及后面的线路和管道，电梯机房控制箱前的线路和管道由土建施工总承包人实施。 9.11 在安装过程发现的供货及其质量问题，中标供应商亦要负责补救处理。 9.12 在整个施工过程中，电梯设备的保管由中标供应商负责，直至移交给招标人。双方签署的电梯验收合格证明书后移交给业主。 9.13 安装调试由中标供应商整机制造厂专职工程师主持完成，调试应通知业主人员参加，应准备调试记录卡，并于事前10天交一份给业主(空白)。 9.14 招标人只提供临时水电，水电费由中标供应商承担。其它由中标供应商负责并实行“三包”:包质量、包工期、包施工安全(电梯井道、门洞的安全措施，含施工人员及其他人员的安全)。 9.15 中标供应商电梯安装调试合格后，中标供应商应及时向政府有关部门(技术监督局检测站和建委质监站)申请验收。验收费用由中标供应商负责。 9.16 电梯的验收将按投标文件的技术规格、中标电梯制造商的技术规范、中国国内电梯技术规范(GB-10060)和中标供应商、甲、乙方双方签收确认的电梯工程图纸进行初步验收合格后，经当地电梯安全使用管理部门(技术监督局检测站和质监站)签署安装验收合格证及电梯使用证，业主得到合格证及电梯使用证才能与中标供应商签署最后电梯验收合格证明书。 9.17 有验收文件、测试报告、资料要提交业主完整的六套(一正五副)，以作设备留档备案。所提供的资料必须是中英文版(必要时)。 10、伴随服务 32 10.1 中标供应商必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在广州市内有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。 10.2 中标供应商有24小时服务热线，保证在接到故障电话后1小时之内到达故障现场，且在24小时内解决问题，在距现场附近车程内设有零部件后备仓库;同时，中标供应商负责售后免费保养保修2年、质保期内定期派工程师到现场维护和巡查;质保期后，如业主要求，中标供应商应长期负责有偿优惠维修。 11、用户的配合条件 11.1 在合同履行过程中，业主将提供必要的配合及协调如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与中标供应商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。 33 附件1: 廉 政 合 同 发包人:广州市白云区人民医院 项目管理单位:广州市白云城市建设投资有限公司 承包人: 根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、项目管理单位和承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 1. 三方权利和义务 (1)严格遵守国家有关法律法规的规定。 (2)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。 (3)三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 (4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 (5)发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 (6)发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 2. 发包人和项目管理单位义务 (1)发包人和项目管理单位及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。 (2)发包人和项目管理单位及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 (3)发包人和项目管理单位及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便 34 等。 (4)发包人和项目管理单位及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 (5)发包人和项目管理单位及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。 (6)发包人和项目管理单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 3. 承包人义务 (1)承包人不得以任何理由向发包人和项目管理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 (2)承包人不得以任何名义为发包人和项目管理单位及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。 (3)承包人不得以任何理由安排发包人和项目管理单位及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。 (4)承包人不得为发包人和项目管理单位购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。 4. 违约责任 (1)发包人和项目管理单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成经济损失的，应予赔偿。 (2)承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分;给发包人和项目管理单位造成经济损失的，应予赔偿;情节严重的，由建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。 5. 三方约定 本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 6. 合同生效 本合同的有效期，自三方签署之日起至本合同失效之日止。 7. 合同法律效力 35 本合同作为前述第一至四部分合同的附件，具有同等法律效力，经三方签署后生效。 发包人:(公章) 项目管理单位:(公章) 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 邮政编码: 邮政编码: 承包人:(公章) 地 址: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 邮政编码: 36 附件2 履约担保 致: (发包人全称) 鉴于 (承包人全称)(下称“承包人”)与 (发包人全称)(下称“发包人”)签订 (项目名称)服务合同(编号 ， 年 月 日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写) 元(? 元)向发包人提供不可撤销的担保。 如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第 天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。 在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。 我方承诺:不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。 本履约担保自合同双方当事人签署服务合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人提交质监部门检验合格证书，且向发包人办理移交手续后第15天止。 担保人盖章: 法定代表人或其授权的代理人:(签字签章) 地址: 日期: 年 月 日 37 附件3:中标通知 38